2024版施工合同费用索赔.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版施工合同费用索赔

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2适用法律

1.3合同文件的优先顺序

2.工程概况

2.1工程描述

2.2工程地点

2.3工程期限

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付条件与支付方式

4.合同的履行

4.1承包人的义务

4.2发包人的义务

4.3工期延误

5.费用索赔

5.1索赔的条件

5.2索赔的程序

5.3索赔的计算与确认

6.违约责任

6.1承包人的违约

6.2发包人的违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解

7.3仲裁

8.保险

8.1承包人保险

8.2发包人保险

9.合同的变更与终止

9.1合同变更

9.2合同终止

10.保密条款

10.1保密义务

10.2例外情况

11.不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力的后果

12.一般规定

12.1通知

12.2文件的传递

12.3语言

13.合同的生效、变更与解除

13.1合同生效

13.2合同变更

13.3合同解除

14.附则

14.1合同的附件

14.2合同的签署

14.3合同的修订日期

第一部分：合同如下：

第一章总则

第一条定义与解释

1.1本合同是指由甲乙双方签订的，关于2024版施工合同费用索赔的协议。

1.2本合同所用词汇的含义如下：

（1）甲方：指合同签订时的发包方。

（2）乙方：指合同签订时的承包方。

（3）工程：指甲方委托乙方施工的工程，具体描述见工程概况。

（4）合同总价：指双方约定的工程总价，见合同价格。

（5）工期：指双方约定的工程完成时间，见工程概况。

第二条适用法律

本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等事项，适用中华人民共和国法律。

第三条合同文件的优先顺序

本合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）合同；

（3）合同附件；

（4）合同补充协议。

第二章工程概况

第四条工程描述

工程是指由甲方委托乙方施工的X项目，包括但不限于工程设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作。

第五条工程地点

工程地点位于省市区路号。

第六条工程期限

工程期限为个月，自合同签订之日起计算。

第三章合同价格

第七条合同总价

本合同的合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整），详见附件一。

第八条价格调整

（1）若因国家政策、市场行情等不可抗力因素导致材料价格上涨，双方可按实调整合同价格。

（2）价格调整的程序和办法详见合同附件。

第九条支付条件与支付方式

（1）甲方按照工程进度，分期支付乙方工程款。

（2）支付方式为银行转账，账号及开户行详见合同附件。

第四章合同的履行

第十条承包人的义务

（1）按照合同约定的标准和质量要求完成工程施工。

（2）负责工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等工作。

（3）协助甲方办理工程相关手续。

第十一条发包人的义务

（1）按照合同约定支付工程款。

（2）提供施工所需的场地、资料、设备等。

（3）协助乙方办理工程相关手续。

第十二条工期延误

（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。

（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付违约金。

第五章费用索赔

第十三条索赔的条件

（1）乙方如因甲方原因造成损失，有权向甲方提出索赔。

（2）甲方如因乙方原因造成损失，有权向乙方提出索赔。

第十四条索赔的程序

（1）索赔事件发生后，乙方应在10日内向甲方提出书面索赔。

（2）甲方应在收到索赔报告后15日内答复乙方。

（3）索赔的计算与确认详见合同附件。

第六章违约责任

第十五条承包人的违约

（1）乙方未按照合同约定的标准和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。

（2）乙方未按照合同约定的时间完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金。

第十六条发包人的违约

（1）甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。

（2）甲方未按照合同约定提供施工所需资料、设备等，乙方有权要求甲方承担相应责任。

第七章争议解决

第十七条协商解决

甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

第十八条调解

如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

第十九条仲裁

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八章保险

第八条承包人保险

（1）乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承