原创力文档- 1、本文档共60页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
2024年防水劳务分包合同专业范本
本合同目录一览
1.合同订立与生效
1.1合同订立
1.2合同生效条件
2.双方基本信息
2.1分包方基本信息
2.2总包方基本信息
3.工程概况
3.1工程名称
3.2工程地点
3.3工程规模
3.4工程工期
4.防水材料与施工工艺
4.1防水材料要求
4.2施工工艺要求
5.施工组织与管理
5.1施工组织
5.2施工管理
6.工程进度与验收
6.1工程进度计划
6.2工程验收标准
7.工程变更与索赔
7.1工程变更程序
7.2索赔处理程序
8.质量保证与验收
8.1质量保证措施
8.2验收标准与程序
9.付款方式与进度
9.1付款方式
9.2付款进度
10.违约责任
10.1分包方违约责任
10.2总包方违约责任
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
12.合同解除与终止
12.1合同解除条件
12.2合同终止条件
13.合同附件
13.1附件一：工程量清单
13.2附件二：施工组织设计
13.3附件三：其他相关文件
14.合同签署与生效日期
第一部分：合同如下：
1.合同订立与生效
1.1合同订立
1.2合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，并自合同生效之日起至[日期]止。
2.双方基本信息
2.1分包方基本信息
分包方名称：[分包方全称]
分包方地址：[分包方地址]
分包方联系人：[联系人姓名]
分包方联系电话：[联系电话]
2.2总包方基本信息
总包方名称：[总包方全称]
总包方地址：[总包方地址]
总包方联系人：[联系人姓名]
总包方联系电话：[联系电话]
3.工程概况
3.1工程名称
[工程名称]
3.2工程地点
[工程地点]
3.3工程规模
[工程规模描述]
3.4工程工期
[工程工期描述]
4.防水材料与施工工艺
4.1防水材料要求
防水材料应符合国家标准和行业规范，具体品牌和型号由双方协商确定。
4.2施工工艺要求
施工工艺应按照[施工工艺规范]执行，确保工程质量。
5.施工组织与管理
5.1施工组织
分包方应成立专门的施工组织机构，负责工程的组织和管理。
5.2施工管理
分包方应建立健全施工管理制度，确保工程质量和进度。
6.工程进度与验收
6.1工程进度计划
分包方应制定详细的工程进度计划，并报送总包方审批。
6.2工程验收标准
工程验收标准应符合国家相关标准和规范，具体要求由双方协商确定。
7.工程变更与索赔
7.1工程变更程序
工程变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议。
7.2索赔处理程序
如因不可抗力等原因导致工程延误或损失，双方应按照合同约定进行索赔。
8.质量保证与验收
8.1质量保证措施
使用合格的防水材料和设备；
严格执行施工工艺；
定期进行质量检查和自检；
遵循国家相关质量标准和规范。
8.2验收标准与程序
分包方在施工过程中应定期进行自检，确保每道工序的质量；
总包方有权对施工过程和已完成部分进行验收，验收合格后方可进行下一道工序；
验收不合格的工程，分包方应立即整改，直至合格为止。
9.付款方式与进度
9.1付款方式
付款方式为分期付款，具体如下：
预付款：合同签订后[天数]内支付，金额为合同总价款的[百分比]%；
进度款：根据工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付；
结算款：工程验收合格后支付，金额为合同总价款的[百分比]%；
保修金：工程验收合格后支付，金额为合同总价款的[百分比]%，保修期满后无息退还。
9.2付款进度
付款进度如下：
第一个月：支付预付款；
每月：根据工程进度支付进度款；
验收合格后：支付结算款；
保修期满：退还保修金。
10.违约责任
10.1分包方违约责任
支付违约金，违约金金额为每日[金额]；
修复不合格工程，直至合格为止；
按照合同约定承担其他违约责任。
10.2总包方违约责任
支付违约金，违约金金额为每日[金额]；
修复不合格工程，直至合格为止；
按照合同约定承担其他违约责任。
11.争议解决
11.1争议解决方式
双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
11.2争议解决机构
中国国际经济贸易仲裁委员会；
其他双方认可的仲裁机构。
12.合同解除与终止
12.1合同解除条件
双方协商一致；
一方严重违约；
因不
文档评论（0）