装饰装修工程合同模板--开票合同常用版整理版7篇.docx

装饰装修工程合同模板--开票合同常用版整理版7篇

篇1

装饰装修工程合同

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方公司法人]

联系电话：[甲方公司电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方公司法人]

联系电话：[乙方公司电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程造价：[工程造价]

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#双方权利和义务：

1.甲方权利与义务：

-甲方有权对乙方的装饰施工进行监督，确保工程质量符合设计要求。

-甲方应按时向乙方支付工程款项。

-甲方应提供施工所需的水电等基础设施支持。

-甲方不得要求乙方违反相关法律法规进行施工。

2.乙方权利与义务：

-乙方有权获得甲方支付的工程款项。

-乙方应按时完成装饰施工任务，确保工程质量符合要求。

-乙方应接受甲方的监督，并对提出的问题进行整改。

-乙方应遵守相关法律法规，不得违法施工。

#工程价款及支付方式：

工程总价：[工程总价]

支付方式：银行转账

支付节点：

-工程开工前，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。

-工程进度过半时，甲方支付乙方工程总价的XX%。

-工程竣工验收后，甲方支付乙方剩余的XX%款项。

#工程验收及保修：

1.验收标准和方法：按双方约定的装饰要求进行验收。具体可参照《建筑装饰工程施工及验收规范》进行。

2.保修期限：保修期为XX年，自工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应对工程进行免费维修。

3.验收程序：乙方提交验收申请后，甲方应在XX个工作日内组织验收，并签署验收报告。如有需要整改的地方，乙方应在XX个工作日内完成整改并重新提交验收申请。

#违约责任及赔偿：

1.甲方违约：若甲方未按时支付工程款项或提出违反法律法规的要求，乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额可参照《中华人民共和国合同法》进行。

2.乙方违约：若乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。具体赔偿金额可参照《中华人民共和国合同法》进行。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价的XX%作为违约金。违约金上限为合同总价的XX%。

#争议解决及法律适用：

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.法律适用及管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，由双方协商选择有管辖权的人民法院管辖。协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。如因不可抗力导致合同无法履行或无法完全履行，双方应友好协商解除合同或变更合同相关内容。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提供与案件有关的证据材料，配合法院进行审理。法院作出的判决或裁定具有法律效力，双方应自觉履行。如一方不履行生效判决或裁定所确定的义务，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应当履行生效法律文书所确定的义务；拒不履行的，可能会面临罚款、拘留等强制措施。因此，双方应严格遵守合同约定及相关法律法规的规定，确保合同的顺利履行和工程的顺利完成。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方装饰装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程造价：XXXX元

4.工程内容：室内装饰、装修工程，包括墙面涂料、地板铺设、吊顶安装等。

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.乙方应按照双方约定的工期及进度完成施工任务。如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

三、质量与验收