【参考】材料分包协议书汇编510字5篇.docx

【参考】材料分包协议书汇编510字5篇

篇1

材料分包协议书

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需材料分包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

二、承包范围及内容

乙方负责甲方所需材料的采购、加工、运输及安装等工作。具体内容包括但不限于：

1.材料采购：乙方需根据甲方提供的材料清单及要求，负责采购性能稳定、质量可靠的材料。

2.加工制作：乙方需按照甲方的设计要求，对采购的材料进行加工制作，确保材料符合甲方的需求。

3.运输安装：乙方需将加工好的材料运输至甲方指定的地点，并负责安装工作。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排材料采购及加工制作工作，确保工期按时完成。

2.甲方需给予乙方足够的工期，确保乙方能够按时交付材料。

四、质量及技术要求

1.乙方需确保所采购的材料符合甲方要求，性能稳定，质量可靠。

2.乙方在加工制作过程中，需严格控制质量，确保产品符合设计要求。

3.乙方在运输及安装过程中，需确保材料不受损坏，安装牢固。

五、价格及付款方式

1.乙方需根据甲方提供的材料清单及要求，提供详细的报价清单。

2.甲方在确认报价清单后，按照合同约定支付乙方的款项。具体支付方式及时间如下：_________。

六、违约责任

1.乙方如未能按时交付材料，需承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

2.甲方如未能按时支付款项，需承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。

七、争议解决方式

本合同的争议解决方式包括但不限于以下几种：_________。具体方式根据双方协商确定。在协商过程中，双方应本着公平、公正的原则进行协商，以达成双方都能接受的解决方案。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。同时，双方也应积极配合法院的调查取证工作，以便法院能够公正地审理案件并作出判决。总之，在解决合同争议时，双方应本着友好协商、尊重法律的原则进行解决。

篇2

材料分包协议书

甲方（发包人）：_________

乙方（分包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分工程材料分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、材料分包内容

1.材料名称：_________

2.材料规格：_________

3.材料数量：_________

4.材料单价：_________

5.材料总价：_________

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定的内容完成材料分包任务。

（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合协议要求。

（3）甲方应按照协议约定向乙方支付材料分包费用。

（4）甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定的内容支付材料分包费用。

（2）乙方应严格按照协议要求完成材料分包任务，确保施工质量符合要求。

（3）乙方应接受甲方的监督，确保施工过程符合规范要求。

（4）乙方应妥善保管施工设备、材料，确保施工设备、材料的完好。

四、施工期限

本协议约定的施工期限为：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。乙方应在施工期限内完成施工任务。如有特殊情况需延长施工期限，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。

五、验收与结算

1.验收：施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。验收标准为：_________。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

2.结算：验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方应在收到申请后14个工作日内完成结算工作。结算方式为：_________。如因乙方原因造成结算延期，乙方应