2024年版工业设备安装施工承包协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年版工业设备安装施工承包协议

本合同目录一览

第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

第二条承包人

2.1承包人名称

2.2承包人资质

2.3承包人联系方式

第三条业主

3.1业主名称

3.2业主联系方式

第四条合同工期

4.1工期起始时间

4.2工期结束时间

4.3工期延误责任

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量检查与验收

5.3质量保证期

第六条工程造价

6.1工程造价组成

6.2工程造价调整

6.3工程结算与支付

第七条合同履行

7.1合同履行地点

7.2合同履行方式

7.3合同履行期限

第八条保修责任

8.1保修范围

8.2保修期限

8.3保修责任

第九条违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约处理

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

第十一条合同解除

11.1合同解除情形

11.2合同解除程序

11.3合同解除责任

第十二条合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同生效后权利义务

第十三条合同终止

13.1合同终止情形

13.2合同终止程序

13.3合同终止后权利义务

第十四条合同附件

14.1附件一：工程图纸

14.2附件二：工程量清单

14.3附件三：合同履行记录

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：工业设备安装工程

1.2工程地点：市区路号

1.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

1.4工程内容：包括台（套）工业设备的安装、调试及试运行

第二条承包人

2.1承包人名称：安装工程有限公司

2.2承包人资质：具有国家建设行政主管部门颁发的相应等级的安装工程施工资质证书

第三条业主

3.1业主名称：工业有限公司

第四条合同工期

4.1工期起始时间：2024年4月1日

4.2工期结束时间：2024年10月31日

4.3工期延误责任：如因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应向业主支付合同总价的1‰作为违约金

第五条工程质量

5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准，达到设计要求

5.2质量检查与验收：工程过程中，承包人应按相关标准进行检查，业主有权进行监督检查，并参与验收

5.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，工程质量保证期为1年

第六条工程造价

6.1工程造价组成：包括人工费、材料费、机械费、施工管理费、利润及税金等

6.2工程造价调整：因市场价格波动、设计变更等原因导致工程造价变化的，按合同约定进行调整

6.3工程结算与支付：工程完成后，双方应按照合同约定进行工程结算，并按约定支付工程款

第七条合同履行

7.1合同履行地点：市区路号

7.2合同履行方式：承包人按合同约定，自行组织施工，确保工程质量、安全、进度

7.3合同履行期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止

第八条保修责任

8.1保修范围：包括但不限于设备安装、调试及试运行过程中的质量问题

8.2保修期限：自竣工验收合格之日起，设备安装工程保修期为2年

8.3保修责任：在保修期内，因承包人施工原因造成的质量问题，承包人应负责修复，修复费用由承包人承担

第九条违约责任

9.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不合格、未按合同约定支付工程款等

9.2违约责任：违约方应按合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

9.3违约处理：违约发生后，双方应协商解决，协商不成的，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第十条争议解决

10.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼

10.2争议解决机构：协商不成的，双方同意提交仲裁委员会仲裁

10.3争议解决程序：仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行仲裁

第十一条合同解除

11.1合同解除情形：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等

11.2合同解除程序：合同解除需双方协商一致，并签订解除合同协议

11.3合同解除责任：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款及承担相应的责任

第十二条合同生效

12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

12.2合同生效日期：2024年4月1日

12.3合同生效后权利义务：合同生效后，双