背靠背协议范文6篇.docx

背靠背协议范文6篇

篇1

一、协议双方

甲方：[公司名称]

乙方：[公司名称]

二、协议背景

本协议双方为[公司名称]与[公司名称]，根据[项目名称]项目的要求，双方同意签订本协议，以确保项目的顺利进行。

三、协议内容

1.项目概述

本协议所涉及的项目为[项目名称]，具体内容包括但不限于以下几个方面：

*项目目标：明确项目的具体目标和预期成果。

*项目范围：详细列出项目的具体工作内容和范围。

*项目时间：明确项目的起止时间和关键节点。

*项目预算：明确项目的预算和费用分配。

2.双方职责

*甲方职责：明确甲方在项目中需要承担的职责和义务，包括但不限于提供必要的技术支持、协调沟通等。

*乙方职责：明确乙方在项目中需要承担的职责和义务，包括但不限于完成特定任务、提供服务等。

3.背靠背条款

本协议中的背靠背条款主要包括以下几个方面：

*付款条款：明确付款的具体方式和时间节点。

*保密条款：明确双方应遵守的保密义务和保密期限。

*争议解决条款：明确在出现争议时，双方应如何处理和解决争议。

*违约责任条款：明确一方违约时，应承担的责任和赔偿金额。

4.其他条款

除上述主要条款外，本协议还包含其他必要的事项，如合同生效条件、合同变更和解除条件等。

四、协议生效与终止

1.协议生效

本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效前，双方应确保已完成必要的准备工作，如签订保密协议、支付预付款等。

2.协议终止

本协议可因以下原因而终止：

*一方违约，且违约方在合理期限内未予纠正；

*双方协商一致，同意提前终止协议；

*出现不可抗力因素，导致协议无法继续履行。

协议终止时，双方应友好协商，妥善处理已完成的工作和未完成的义务。如需进行结算，应确保结算的准确性和公平性。

五、争议解决

1.争议解决方式

在履行本协议过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行协议中的其他部分。

2.适用法律和管辖法院

本协议适用中华人民共和国法律。因本协议产生的争议，应由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。如乙方为境外公司，且在中国境内无分支机构或代表处，则双方可协商选择其他管辖法院。但无论如何，争议解决均应遵循中国法律。在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保争议能够尽快得到解决。同时，双方也应尊重法院的判决结果，按照判决履行自己的义务。

篇2

甲方：XXX有限公司

乙方：XXX有限公司

鉴于甲方与业主方签订了工程施工合同，乙方拥有工程施工所需的劳务资源，甲方需将部分劳务分包给乙方，现经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX项目

2.工程地点：XXX

3.承包范围：具体详见甲方与业主方签订的工程施工合同中的约定。

4.劳务分包范围：甲方将部分劳务工程分包给乙方，具体详见本协议第五条的约定。

5.承包方式：乙方以劳务分包的方式承包本协议约定的劳务工程。

6.合同工期：本合同工期与甲方与业主方签订的工程施工合同中的工期一致。

第二条甲方责任

1.负责与业主方的工程结算，并代扣代缴乙方应缴纳的各项税款。

2.负责提供施工所用的材料、设备及施工所用的水、电等资源。

3.负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查和验收。

4.负责协调乙方与业主方的关系，协助乙方解决在施工过程中遇到的问题。

5.按照合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

第三条乙方责任

1.负责提供施工所需的劳务资源，包括劳动力、施工机械、工具等。

2.负责按照甲方与业主方签订的工程施工合同中的要求，完成所承包的劳务工程。

3.负责施工过程中的安全、质量、进度控制，确保施工安全、质量符合要求。

4.负责配合甲方与业主方的协调工作，确保施工顺利进行。

5.负责缴纳各项税款。

第四条劳务分包范围

1.基础工程：包括土方开挖、回填、基础混凝土浇筑等。

2.主体结构工程：包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等。

3.装饰装修工程：包括内外墙粉刷、地面铺装、天棚吊顶等。

4.安装工程：包括水电安装、消防安装、空调安装等。

5.其他工程：具体详见本协