装饰装修工程施工合同(合同示范文本)6篇.docx

装饰装修工程施工合同(合同示范文本)6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的[项目名称]装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[项目地点]

2.工程承包方式：[承包方式]

3.工程期限：XXXX年XX月XX日开工，XXXX年XX月XX日竣工。

4.工程总价款：[总价款]

二、关于设计和施工

1.乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。

2.乙方必须严格按甲方认可的施工图施工（安装）。

三、关于材料

1.乙方使用的材料必须提供合格证和检验报告，并符合设计要求和甲方要求。

2.乙方材料进场后，甲方有权利对材料质量进行检验，检验合格后，乙方方可施工。

3.乙方必须严格按照施工图中要求的品牌、规格、数量购买材料。如材料有异议，双方共同协商调整。

四、关于施工工期

1.乙方在施工中要严格控制工期，确保按时完工。如因乙方原因造成工期延误，乙方应赔偿甲方相应的损失。

2.甲方也应按时支付工程进度款，如因甲方原因造成工期延误，甲方应赔偿乙方相应的损失。

五、关于工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

2.工程完工后，乙方应组织专业人员进行质量自检，并提交质量验收报告。甲方在收到验收报告后，应在合理时间内组织验收。

3.如验收中发现质量问题或缺陷，乙方应及时进行整改和修复。

六、关于合同价款及支付方式

1.本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币[总价款]元。该价款已包含完成本工程所需的全部费用。

2.支付方式：甲方应按以下节点支付工程进度款：

-基础装修完成并验收合格后，支付合同总金额的XX%；

-主体装修完成并验收合格后，支付合同总金额的XX%；

-全部装修完成并验收合格后，支付合同总金额的XX%。

3.乙方在收款时，应提供相应金额的正规发票。否则，甲方有权拒绝付款。

七、关于违约责任

1.如因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体包括：工期每延误一天，支付违约金XX元；工程质量不符合要求时，负责整改和修复，并支付违约金XX元。

2.如因甲方原因造成工期延误或未按时支付工程进度款，甲方应承担相应的违约责任。具体包括：工期每延误一天，支付违约金XX元；未按时支付工程进度款时，每逾期一天支付违约金XX元。

八、关于争议解决方式

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。如因争议导致部分条款无法履行时，双方应协商解决方案或采取其他必要措施保证工程的顺利进行。

九、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.工程保修期：本工程保修期为一年。保修期内如出现质量问题或缺陷，乙方应负责整改和修复。保修期从工程验收合格之日起计算。

4.安全施工：乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成安全事故或人员伤亡，乙方应承担全部责任和损失。甲方也有权要求乙方停工整改直至安全隐患消除。

5.文明施工：乙方应遵守文明施工规定，确保施工现场的整洁和有序。如因乙方原因造成施工现场混乱或影响周边环境，乙方应承担相应的责任和损失。甲方有权要求乙方进行整改直至达到文明施工要求。

6.材料管理：乙方应负责材料的采购、运输和保管工作。在材料使用过程中应严格控制损耗并确保材料的合理使用和节约使用。如因乙方原因造成材料损失或浪费情况严重超出正常范围时（根据行业惯例和实际情况确定正常范围），则乙方应承担相应的责任和损失。甲方有权要求乙方进行整改直至达到材料管理要求。

篇2

甲方（业主）：_________

乙方（施工方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商，签订本合同。

一、工程概况