2024年度企业团购住房质量验收协议3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度企业团购住房质量验收协议

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1企业名称

1.2企业地址

1.3联系人

1.4联系电话

1.5法定代表人

1.6身份证号码

第二条住房团购项目基本情况

2.1项目名称

2.2项目地址

2.3项目开发商

2.4项目总面积

2.5项目单元数量

2.6项目配套设施

第三条合同标的

3.1房屋套数

3.2房屋户型

3.3房屋面积

3.4房屋单价

3.5房屋总价

第四条质量验收标准及方法

4.1质量验收标准

4.2质量验收方法

4.3质量验收人员

4.4质量验收时间

第五条验收流程及责任

5.1验收流程

5.2验收责任

5.3验收争议解决

第六条付款方式及时间

6.1付款方式

6.2付款时间

6.3付款比例

6.4逾期付款责任

第七条合同履行及违约责任

7.1合同履行

7.2违约责任

7.3违约金计算

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决费用

第九条合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除及终止程序

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密责任

第十一条其他约定事项

11.1本合同未尽事宜

11.2本合同附件

11.3本合同解释权

第十二条合同生效及期限

12.1合同生效条件

12.2合同期限

12.3合同续签

第十三条合同变更及解除

13.1合同变更条件

13.2合同解除条件

13.3合同变更及解除程序

第十四条合同附件

14.1附件一：房屋清单

14.2附件二：质量验收标准

14.3附件三：付款计划表

14.4附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1企业名称：甲方（企业名称）

1.2企业地址：甲方（详细地址）

1.3联系人：甲方（联系人姓名）

1.4联系电话：甲方（联系电话）

1.5法定代表人：甲方（法定代表人姓名）

1.6身份证号码：甲方（法定代表人身份证号码）

第二条住房团购项目基本情况

2.1项目名称：乙方（项目名称）

2.2项目地址：乙方（项目详细地址）

2.3项目开发商：乙方（开发商名称）

2.4项目总面积：乙方（项目总面积）

2.5项目单元数量：乙方（项目单元数量）

2.6项目配套设施：乙方（配套设施清单）

第三条合同标的

3.1房屋套数：甲方（团购房屋套数）

3.2房屋户型：甲方（团购房屋户型）

3.3房屋面积：甲方（团购房屋面积）

3.4房屋单价：甲方（团购房屋单价）

3.5房屋总价：甲方（团购房屋总价）

第四条质量验收标准及方法

4.1质量验收标准：参照国家相关建筑质量验收规范及双方约定的具体标准

4.2质量验收方法：现场实地查验，抽样检测

4.3质量验收人员：甲方指定验收人员，乙方配合并提供必要的技术支持

4.4质量验收时间：自房屋交付之日起30日内完成

第五条验收流程及责任

5.1验收流程：甲方提前3日通知乙方，双方共同进行验收

5.2验收责任：乙方负责提供验收条件，甲方负责组织验收

5.3验收争议解决：如验收过程中出现争议，双方协商解决，协商不成，提交仲裁委员会仲裁

第六条付款方式及时间

6.1付款方式：分期付款，具体付款节点及比例双方另行协商确定

6.2付款时间：按照付款节点，甲方应在规定时间内将款项支付至乙方指定账户

6.3付款比例：根据房屋交付进度，具体比例由双方协商确定

6.4逾期付款责任：甲方逾期付款，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金

第七条合同履行及违约责任

7.1合同履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务

7.2违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任

7.3违约金计算：根据违约情况，违约金按合同总价款的百分比计算

7.4合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任

第八条争议解决

8.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构：双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院作为争议解决的唯一机构。

8.3争议解决费用：诉讼费用及其他相关费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

第九条合同解除及终止

9.1.1一方严重违约，经另一方催告后仍未履行；

9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法