2024年度单项道路养护劳务分包合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度单项道路养护劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.合同标的及范围

2.1养护道路的基本情况

2.2养护工作的具体范围

3.合同工期及进度安排

3.1工期要求

3.2进度安排

4.养护工程的质量要求及验收标准

4.1质量要求

4.2验收标准

5.养护工程的费用及支付方式

5.1工程费用构成

5.2支付方式及时间

6.保密条款

6.1保密内容

6.2违约责任

7.违约责任及处理

7.1违约情形

7.2违约责任

7.3处理方式

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除条件及程序

9.1解除条件

9.2解除程序

10.合同生效及终止

10.1生效条件

10.2终止条件

11.合同附件

11.1附件一：道路养护工程量清单

11.2附件二：质量保证书

11.3附件三：安全文明施工措施

12.合同签署及日期

12.1签署地点

12.2签署日期

13.其他约定事项

13.1其他约定事项一

13.2其他约定事项二

14.合同附件清单

14.1附件一：道路养护工程量清单

14.2附件二：质量保证书

14.3附件三：安全文明施工措施

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1名称：X养护工程有限公司

1.1.2法定代表人：

1.1.3注册地址：省市区路号

1.1.4注册资本：人民币1000万元

1.2总包方信息

1.2.1名称：公路管理局

1.2.2法定代表人：

1.2.3注册地址：省市区路号

1.2.4注册资本：人民币5000万元

2.合同标的及范围

2.1养护道路的基本情况

2.1.1道路名称：公路

2.1.2道路等级：一级公路

2.1.3道路全长：50公里

2.1.4道路起止点：起点为市，终点为YY市

2.2养护工作的具体范围

2.2.1道路路基养护

2.2.2道路路面养护

2.2.3道路桥涵养护

2.2.4道路附属设施养护

3.合同工期及进度安排

3.1工期要求

3.1.1总工期：自合同签订之日起12个月

3.1.2分阶段工期：

（1）路基养护：自合同签订之日起2个月内完成

（2）路面养护：自合同签订之日起3个月内完成

（3）桥涵养护：自合同签订之日起4个月内完成

（4）附属设施养护：自合同签订之日起5个月内完成

3.2进度安排

3.2.1每月进度计划

3.2.2每阶段进度计划

4.养护工程的质量要求及验收标准

4.1质量要求

4.1.1符合国家及行业标准

4.1.2达到设计要求

4.1.3满足安全、环保、文明施工要求

4.2验收标准

4.2.1道路路基、路面、桥涵及附属设施养护工程验收标准

4.2.2验收程序及方法

5.养护工程的费用及支付方式

5.1工程费用构成

5.1.1材料费

5.1.2人工费

5.1.3施工机械使用费

5.1.4其他直接费用

5.1.5管理费

5.2支付方式及时间

5.2.1按月进度支付

5.2.2每月支付比例：按实际完成工程量的80%

5.2.3每月支付时间：次月5日前

6.保密条款

6.1保密内容

6.1.1双方在履行合同过程中所涉及的技术、商业秘密等

6.2违约责任

6.2.1违约方未履行保密义务，泄露保密内容的，应承担相应的法律责任

6.2.2违约方因泄露保密内容给对方造成损失的，应赔偿对方的损失

7.违约责任及处理

7.1违约情形

7.1.1分包方未按合同约定完成养护工作

7.1.2分包方未按合同约定质量要求完成养护工作

7.1.3分包方违反合同约定的保密义务

7.1.4总包方未按合同约定支付工程费用

7.2违约责任

7.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失

7.2.2违约方应承担相应的法律责任

7.3处理方式

7.3.1双方协商解决

7.3.2协商不成，提交合同约定的争议解决机构解决

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议

8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2争议解决机构

8.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会进行仲裁

8.3仲裁规则

8.3.1仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》和省市仲裁委员会的仲裁规则进行

8.4仲裁费用

8.4.1仲裁费用由败诉方承担，