通用版2024年建设工程施工合作合同一.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用版2024年建设工程施工合作合同一

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3建设工程

1.4施工合作范围

第二条合同标的及内容

2.1工程量及工程款

2.2工程质量标准

2.3工程进度要求

第三条合同价格及支付

3.1合同总价

3.2预付款

3.3工程进度款

3.4竣工结算

3.5支付方式及时间

第四条合同履行及保证

4.1承包方的义务

4.2发包方的义务

4.3工程变更

4.4工程暂停与复工

第五条工程质量及验收

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3质量问题处理

第六条工期延误及责任

6.1工期延误的定义

6.2工期延误的责任及赔偿

第七条违约责任及赔偿

7.1违约行为的认定

7.2违约责任及赔偿方式

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁或诉讼地点及适用法律

第九条合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更程序

9.3合同终止条件

第十条保密条款

10.1保密信息的定义

10.2保密义务及期限

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力事件的处理

第十二条合同附件

12.1附件清单

12.2附件的生效条件

第十三条其他条款

13.1合同的书面形式

13.2合同的签订日期

13.3合同的有效期

第十四条法律适用及争议解决

14.1适用法律

14.2争议解决方式

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

发包方是指按照本合同约定，承担建设工程施工任务，并支付工程价款的一方。

1.2承包方

承包方是指按照本合同约定，承担建设工程施工任务，向发包方提供施工服务的一方。

1.3建设工程

建设工程是指本合同约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部工作。

1.4施工合作范围

施工合作范围包括本合同约定的工程项目的施工、设备采购、材料供应、验收、保修等工作。

第二条合同标的及内容

2.1工程量及工程款

承包方应按照合同约定的工程量及工程款向发包方提供施工服务。

2.2工程质量标准

承包方应按照国家及行业相关标准、规范和发包方要求，保证工程质量。

2.3工程进度要求

承包方应按照合同约定的时间表完成施工任务，确保工程进度。

第三条合同价格及支付

3.1合同总价

本合同总价是指承包方完成合同约定的施工任务后，发包方应付给承包方的工程价款。

3.2预付款

发包方应在合同签订后七个工作日内支付给承包方合同总价的一定比例作为预付款。

3.3工程进度款

发包方应按照承包方提交的工程进度报告和实际完成的工程量，支付相应的工程进度款。

3.4竣工结算

工程竣工后，承包方应按照合同约定的计价方式，向发包方提交竣工结算报告。

3.5支付方式及时间

发包方应通过银行转账等非现金方式支付合同价款，具体支付时间及方式见合同附件。

第四条合同履行及保证

4.1承包方的义务

承包方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足发包方要求。

4.2发包方的义务

发包方应按照合同约定，支付工程价款，提供施工条件，并协助承包方完成施工任务。

4.3工程变更

如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按照合同约定的变更程序进行调整。

4.4工程暂停与复工

发包方如需要暂停或复工工程，应提前通知承包方，并按照合同约定承担相应责任。

第五条工程质量及验收

5.1质量标准

承包方应按照国家和行业相关标准、规范以及发包方要求，保证工程质量。

5.2验收程序

工程竣工后，发包方应组织验收。验收合格的，工程交付使用；验收不合格的，承包方应按照合同约定进行整改。

5.3质量问题处理

如发生质量问题，承包方应承担修复及赔偿责任。具体处理办法按照合同约定执行。

第六条工期延误及责任

6.1工期延误的定义

工期延误是指因承包方原因导致工程不能按照合同约定的时间完成。

6.2工期延误的责任及赔偿

如发生工期延误，承包方应按照合同约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式见合同附件。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国仲裁委员会进行仲裁。

8.2仲裁或诉讼地点及适用法律

仲裁地点为我国，适用法律为《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规。

第九条合同的生