建设工程施工合同解除协议8篇.docx

建设工程施工合同解除协议8篇

篇1

甲方（发包人）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系电话：[公司电话]

乙方（承包人）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系电话：[公司电话]

鉴于甲乙双方就[项目名称]建设工程施工合同（以下简称“原合同”）达成一致，后因故需解除该合同。为明确双方权利义务，达成如下解除协议：

一、协议目的

双方同意解除原合同，以各自承担相应责任，确保双方权益得到保障。

二、解除原因

（请根据实际情况填写具体原因）

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方停止施工，并撤出现场。乙方应在甲方通知后合理期限内完成撤场工作。

（2）甲方应支付乙方已完成工程量的合理费用，并确保乙方撤场过程中的人身安全。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方支付已完成工程量的合理费用，并确保撤场过程中的人身安全。

（2）乙方应按时撤出现场，并承担撤场过程中产生的相关费用。

四、具体条款

1.撤场期限：乙方应在甲方通知后XX个工作日内完成撤场工作。

2.费用结算：甲方应在乙方撤场完成后XX个工作日内支付乙方已完成工程量的合理费用。具体费用以双方确认的结算单为准。

3.违约责任：若一方违反本协议约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）若甲方未按时支付乙方已完成工程量的合理费用，需按日向乙方支付违约金XX元。

（2）若乙方未按时完成撤场工作，需按日向甲方支付违约金XX元。

4.争议解决：若双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.其他条款：本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

五、协议生效与终止

本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效后，双方应共同遵守，确保撤场工作顺利进行。若撤场工作完成并结算后，本协议自然终止。

甲方（发包人）：[公司名称]

签字盖章：__________

日期：__________

乙方（承包人）：[公司名称]

签字盖章：__________

日期：__________

篇2

甲方：XXX，身份证号码：XXXX

乙方：XXX，身份证号码：XXXX

甲、乙双方经协商一致，同意提前解除XXXX年XX月XX日签订的《建设工程施工合同》。现就有关事宜达成如下协议：

一、合同解除的依据和原因

双方同意，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，考虑到双方之间的具体情况，以及工程目前的进展情况和存在的问题，决定提前解除《建设工程施工合同》。

二、合同解除的生效时间

本协议生效时间为双方签字盖章之日起。自协议生效之日起，《建设工程施工合同》将不再具有法律效力。

三、合同解除后的权利义务

1.甲方应支付乙方的款项，包括但不限于工程款、材料款、设备款等，应在协议生效之日起XX日内支付完毕。具体款项明细见附件一。

2.乙方应于协议生效之日起XX日内，向甲方返还已收取的款项，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算）。具体款项明细见附件二。

3.合同解除后，乙方应立即停止所有与工程相关的施工活动，并撤离现场。

4.合同解除后，甲方应协助乙方办理与本合同有关的各项手续，包括但不限于工程验收、结算等。

四、违约责任

1.若甲方未按照本协议第三条第1款规定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权向人民法院申请强制执行。

2.若乙方未按照本协议第三条第2款规定返还款项并支付利息，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并有权向人民法院申请强制执行。

3.若任何一方违反本协议其他条款的规定，均应承担相应的违约责任。

五、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇3

甲方（发包人）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系方式：[公司电话]

乙