村活动阐场所建设通用版合同5篇.docx

村活动阐场所建设通用版合同5篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就村活动阐场所建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：村活动阐场所建设

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：包括活动阐场所的建设、装修、设备采购与安装等

4.工程规模：建筑面积[平方米]，占地面积[平方米]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、工程质量

1.工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及相关标准。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。

3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币[大写金额]元整。

2.支付方式：银行转账。

3.甲方应按以下节点支付款项给乙方：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币[大写金额]元整；

（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币[大写金额]元整；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%，即人民币[大写金额]元整。

4.乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量与进度。

（2）甲方应按时支付款项给乙方，确保工程顺利进行。

（3）甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程合法合规。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应确保工程质量符合标准，并按时交付使用。

（2）乙方应建立健全安全生产管理体系，确保施工安全。

（3）乙方应按时向甲方提交工程进展报告，确保甲方了解工程情况。

（4）乙方应协助甲方办理相关手续，确保工程合法合规。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付款项或未履行其他合同义务，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：

（1）甲方逾期支付款项的，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金；

（2）因甲方原因造成工程停工的，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等。具体赔偿标准根据损失情况确定。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成工程或未履行其他合同义务，导致甲方无法正常使用活动阐场所，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：

（1）乙方逾期交付工程的，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金；

（2）因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责返修并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准根据损失情况确定。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定和程序，积极配合法院审理案件。判决结果对双方具有法律约束力。如需缴纳诉讼费用，由败诉方承担。具体费用由法院根据案件实际情况确定。请注意，在签订合同时，双方应明确约定争议解决的具体管辖法院和管辖级别等相关事宜。如合同中没有明确约定管辖法院或管辖级别不当导致无法确定管辖法院时，应根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释的规定确定管辖法院或管辖级别。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设具体事宜，经协商一致，签订本合同，请双方共同遵守。

一、工程概况

1.项目名称：_________村活动场所建设

2.项目地点：_________乡（镇）_________村

3.工程内容：包括活动场所的选址、设计、施工等，具体以双方协商为准。

4.承包方式：采用包工包料的方式，由乙方负责材料采购和工程施工。

二、合同工期

1.本合同工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划完工日期为：_________年_________月_________日，总工期为_________天。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因自然灾害或政府政策调