隧道开挖劳务合同范本6篇.docx

隧道开挖劳务合同范本6篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的隧道开挖工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________隧道开挖工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：隧道开挖、支护、衬砌等

4.工程规模：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：

1.隧道开挖施工所需的全部劳务人员、设备、材料；

2.隧道开挖施工过程中的全部施工工序；

3.隧道开挖施工质量的全部检测、验收工作。

三、合同工期

1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日，合同工期为_________天。

2.乙方应在合同工期内完成全部施工任务，并达到竣工验收标准。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，双方应协商处理。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。

3.工程竣工验收时，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括施工记录、质量验收报告等。甲方将组织相关部门进行竣工验收，并出具验收报告。

4.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责进行整改，并承担相应的费用。

五、合同价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________），具体金额以结算为准。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同总价的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。预付款在工程竣工验收后扣除。

3.乙方完成全部施工任务并通过竣工验收后，甲方应向乙方支付剩余的合同价款。具体支付时间以结算为准。

4.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因未能提供合法有效的发票，甲方有权拒绝支付款项。

六、违约责任

1.甲方若未能按照合同约定支付款项，应承担违约责任，并支付相应的违约金。具体违约金数额以结算为准。

2.乙方若未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并支付相应的违约金。具体违约金数额以结算为准。

3.双方应共同遵守合同约定，如一方违约导致另一方产生额外损失，违约方应负责赔偿损失方的全部损失。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，双方应继续履行合同中其他条款的义务。

2.争议解决期间，双方应友好合作，共同处理可能影响到合同履行的事宜。如因争议导致合同无法继续履行，双方应协商解除或变更合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应停止履行合同中可能影响到争议解决的部分条款。争议解决后，双方应继续履行合同中剩余部分的义务。如因争议导致合同无法继续履行且无法达成新的协议，双方均有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定进行结算并处理相关事宜。如因争议导致合同无法继续履行且无法达成新的协议且无法结算时，双方均有权向法院提起诉讼要求解除合同并赔偿损失。在提起诉讼前或诉讼过程中，双方应停止履行合同中可能影响到争议解决的部分条款。待争议解决后或法院作出判决后再继续履行合同中剩余部分的义务或执行判决结果）。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（用工单位）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（劳务人员）：[劳务人员姓名]

地址：[劳务人员地址]

联系电话：[劳务人员电话]

一、合同背景与目标

鉴于甲方需要开挖一条隧道，乙方具备相应的劳务能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下劳务合同：

1.合同目的：乙方将为甲方提供隧道开挖的劳务服务。

2.工程名称：[工程名称]

3.工程地点：[工程地点]

4.劳务内容：隧道开挖作业。

5.服务期限：