团购房指标转让合同6篇.docx

团购房指标转让合同6篇

篇1

甲方（出让方）：

姓名/名称：

身份证号/统一社会信用代码：

住址/注册地址：

联系方式：

乙方（受让方）：

姓名/名称：

身份证号/统一社会信用代码：

住址/注册地址：

联系方式：

鉴于甲方在特定项目中拥有团购房指标，乙方希望受让该指标，双方经友好协商，达成以下协议：

一、标的与价款

1.甲方出让的团购房指标为位于特定项目的房屋，具体信息如下：

（1）房屋地址：

（2）房屋面积：平方米

（3）房屋价格：元/平方米，总价为元。

2.乙方同意受让该团购房指标，并支付相应的价款。具体付款方式和时间如下：

（1）签订合同时支付定金元。

（2）交付房屋时支付剩余价款元。

二、权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定支付价款。

（2）甲方应确保所出让的房屋权利无瑕疵，无债权、债务纠纷。如因甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

2.乙方权利义务

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定交付房屋。

（2）乙方应按时支付价款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。

三、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未按照合同约定交付房屋的，每逾期一天，应向乙方支付违约金元。逾期超过天的，乙方有权解除合同。

（2）甲方交付的房屋存在质量问题或权利瑕疵的，应承担赔偿责任。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按照合同约定支付价款的，每逾期一天，应向甲方支付违约金元。逾期超过天的，甲方有权解除合同。

（2）因乙方原因造成合同无法履行的，应承担相应的违约责任。

四、其他约定事项

1.双方应遵守国家的法律法规和当地政策，确保合同的合法性和有效性。

2.双方应对合同的履行情况进行监督，发现问题及时协商解决。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。

4.其他未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（出让方）：

签字/盖章：

日期：年月日

乙方（受让方）：

签字/盖章：

日期：年月日

篇2

甲方（出让方）：张三，身份证号：XXXXXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXXXXX。

乙方（受让方）：李四，身份证号：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，地址：XXXXXX。

鉴于甲方在XX区XX项目拥有一份团购房指标，现甲方同意将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、团购房指标概况

该团购房指标位于XX区XX项目，房屋类型为XX，具体信息以开发商公布为准。甲方已签订相关认购协议，并支付了部分款项。现甲方因个人原因，无法继续购买该房屋，故决定将团购房指标转让给乙方。

二、转让价格及支付方式

1.转让价格：甲乙双方协商确定，本次团购房指标转让价格为人民币XX元（大写：XX元整）。该价格已包含甲方已支付的全部款项和相关的其他费用。

2.支付方式：乙方应在双方签订本合同后XX个工作日内，将转让款项支付至甲方指定账户。甲方在收到款项后，应立即向开发商办理相关更名手续。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：甲方应保证其享有的团购房指标权益的合法性，并协助乙方办理相关更名手续。在乙方支付完转让款项后，甲方不得再对团购房指标主张任何权利。

2.乙方权利与义务：乙方应按时支付转让款项，并在支付完毕后，享有该团购房指标的完整权益。乙方在办理更名手续过程中，应积极配合甲方和开发商的工作。

四、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方在收到乙方支付的转让款项后，不协助乙方办理相关更名手续，或再次对团购房指标主张权利，则视为甲方违约。甲方应返还乙方已支付的转让款项，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：若乙方未按时支付转让款项，或支付完毕后不配合甲方和开发商办理更名手续，则视为乙方违约。乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五、争议解决方式

若甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院的规定。

六、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。在合同生效后，双方应切实履行各自的义务。

2.合同终止：若甲乙双