自建房屋顶盖树脂瓦的合同8篇.docx

自建房屋顶盖树脂瓦的合同8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方自建房屋顶盖树脂瓦事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：自建房屋顶盖树脂瓦工程。

2.工程地点：甲方房屋所在地。

3.工程内容：为甲方自建房屋的屋顶盖树脂瓦。

二、工程期限

本工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，工期_____天。

三、工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币_____元整（￥_____）。

2.甲方应在合同签订后支付乙方工程款的_____%，即人民币_____元整（￥_____）。

3.甲方应在工程竣工验收合格后支付乙方剩余工程款，即人民币_____元整（￥_____）。

四、工程质量及验收

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的规定。

2.甲方应在工程竣工验收前对乙方提交的验收资料进行审查。

3.甲方应在审查通过后与乙方共同进行工程竣工验收。

五、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

2.乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。

2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.甲方有权对乙方进行监督和检查，乙方应积极配合。

2.乙方应确保施工过程中的安全，并承担因自身原因造成的安全事故责任。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（发包人）：_________（签字或盖章）

乙方（承包人）：_________（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

篇2

甲方（发包人）：

姓名：

身份证号码：

联系方式：

乙方（承包人）：

姓名：

身份证号码：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方自建房屋顶盖树脂瓦事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：自建房屋顶盖树脂瓦工程

2.工程地点：甲方房屋所在地

3.工程内容：为甲方自建房屋的屋顶盖设树脂瓦

4.工程规模：根据甲方需求确定

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程，具体包括：

1.树脂瓦的采购、加工、运输及安装；

2.屋顶的清洁、找平及防水处理；

3.相关施工设备的租赁与购买；

4.施工人员的组织与管理。

三、工程期限

工程开工日期为合同签订之日起，竣工日期为开工后XX天。如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延长工期。

四、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币XX元整（大写：XX元整）；

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

五、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定；

2.验收标准按照双方签订的施工合同及补充协议执行；

3.乙方应在工程竣工验收前，向甲方提交完整的竣工验收资料。甲方在收到资料后XX个工作日内组织验收。如因甲方原因未能按时验收，则视为工程已验收合格。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应自逾期之日起按日向乙方支付逾期付款违约金，直至款项付清为止；

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失；

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.双方如因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

八、合同生效时间及份数

1.本合同自双方签字盖章之日起生效