建筑智能化工程合同范本7篇.docx

建筑智能化工程合同范本7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日结束。

2.如有下列情况，工期可以顺延：因甲方原因影响开工；不可抗力。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元，大写：_________。其中：设计费_________元，材料费_________元，人工费_________元，其他费用_________元。

2.支付方式：银行转账。乙方指定账户为：开户银行：_________；户名：_________；账号：________。甲方将款项转入上述账户，即视为付款完成。

第四条甲方责任

1.甲方负责提供施工所需的水、电等基础设施；

2.甲方负责提供施工所需的设计图纸及相关资料；

3.甲方负责协调乙方与其他施工单位的关系；

4.甲方负责验收工程并确保工程质量。

第五条乙方责任

1.乙方负责按照合同约定完成施工任务；

2.乙方负责确保施工质量符合相关标准；

3.乙方负责在施工过程中遵守安全操作规程；

4.乙方负责在验收时提供必要的资料和证明。

第六条违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，需向乙方支付违约金人民币_________元。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金人民币_________元。

3.如因乙方原因导致工程质量不符合相关标准，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.如因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

第七条争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可以通过仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁裁决或法院判决对双方都具有约束力。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。合同期限届满后，双方可协商续签或签订新的合同。

2.在合同生效期间，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应提前一个月书面通知对方，并协商达成书面协议。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括未完成工作的处理、已支付费用的退还等。协商不成的，可以通过仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁裁决或法院判决对双方都具有约束力。

4.在合同终止后，双方仍应履行保密义务和承担其他应由双方承担的责任和义务。

第九条其他事宜

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担XX项目建筑智能化工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XX项目建筑智能化工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本工程包括但不限于以下内容：

（1）楼宇自控系统；

（2）安防监控系统；

（3）网络及通讯系统；

（4）多媒体会议系统；

（5）智能照明系统；

（6）机房建设工程。

4.承包方式：乙方包工包料，乙方负责本工程的材料采购、运输、加工、安装、调试及售后维修服务等工作。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX日历天

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

（1）甲方指定本工程的现场代表，负责协