建设工程承包合同（三）7篇.docx

建设工程承包合同（三）7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的灾害而被迫停工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

（3）因甲方不能按期供图、供料、供应设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

第三条工程质量及验收规范

1.工程质量必须达到合格标准。

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.甲方代表在检查工程质量时，有权提出改进意见和要求，乙方须按甲方代表要求改进并承担相应费用。

4.验收规范按国家现行规定执行。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币_________元整（￥_________元）。该价格已包含完成本工程所需的人工、材料、机械费用等全部费用。

2.支付方式：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方合同总价的100%。即人民币_________元整（￥_________元）。

第五条双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理工程报建手续，领取《施工许可证》及其他必要的批件。

（2）负责协调各工种之间的配合工作。

（3）负责提供必要的设计图纸及施工所需材料设备。

（4）负责办理现场三通一平工作。

（5）负责提供必要的生活及施工设施。

2.乙方职责：

（1）负责施工现场的布置和管理工作。

（2）负责提供必要的技术支持及售后服务。

（3）负责按甲方要求组织施工力量，确保工期和质量要求。

（4）负责对施工人员进行安全教育和培训，确保施工过程中的安全。

（5）负责办理竣工验收手续，提交完整竣工资料。

第六条违约责任及赔偿损失

1.乙方在工程施工过程中，因违反操作规程或质量低劣造成返工、停工及材料损失，其经济损失由乙方负责。若因质量问题给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方在工程竣工验收合格后，不能按照合同约定时间交付工程，每逾期一天，应支付甲方违约金_________元整（￥_________元）。逾期超过10天，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任及赔偿损失。

3.甲方未能按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应支付乙方违约金_________元整（￥_________元）。逾期超过10天，乙方有权解除合同，并追究甲方的违约责任及赔偿损失。

4.由于一方违约所造成的经济损失，由违约方承担。如因双方违约所造成的经济损失，由双方共同承担。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。至工程竣工验收合格并结清工程款项后终止。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款。任何一方违反合同条款，均应承担相应的违约责任及赔偿损失。

3.合同终止后，乙方应做好工程的收尾工作，提交完整的竣工资料，并清理好施工现场。甲方应及时支付乙方相应的工程款项。

第八条争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签定地法院提起诉讼。

2.诉讼过程中涉及的诉讼费用、律师费用等合理费用由败诉方承担。

3.判决生效并执行完毕后，双方应继续履行合同中未履行部分的义务。如仍有未履行部分的义务，双方应友好协商解决。

第九条其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充条款。补充条款与本合同具有同等法律效力。但涉及工程价款、结算方式、竣工验收等核心条款的变更，需双方共同协商确定。补充条款应与主合同条款一致，不得与主合同条款相抵触。如发生抵触，以主合同条款为准。未尽事宜协商不成时，可参照国家相关规定或行业惯例处理。对于超出规定或惯例范围的情况，双方应友好协商解决。如协商不成时，可依据《中华人民共