建造私人住宅工程承包协议6篇.docx

建造私人住宅工程承包协议6篇

篇1

甲方（发包人）：

姓名：

身份证号：

住址：

联系方式：

乙方（承包人）：

姓名：

身份证号：

住址：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方私人住宅建造工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：私人住宅建造工程

2.工程地点：甲方指定的地点

3.工程内容：房屋建造、装修、水电安装等

4.工程规模：建筑面积约平方米

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包甲方私人住宅建造工程。乙方负责购买施工所需的材料，并负责组织施工人员进行施工。甲方提供施工所需的水电及施工场地。

2.乙方应确保施工质量及进度，并按照甲方的要求进行施工。甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理的建议和要求。

三、工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始施工，工期为个月。如遇不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

2.乙方应在施工期间做好安全防护措施，确保施工人员及甲方的财产安全。

四、工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币元整（￥），包括房屋建造、装修、水电安装等费用。具体费用按照实际工程量进行计算。

2.甲方应在合同签订后支付乙方工程款的%作为预付款，即人民币元整（￥）。剩余工程款在竣工验收后一次性支付。

五、质量保证及保修期

1.乙方应确保施工质量符合国家标准及甲方要求。如因施工原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿维修并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

2.保修期为一年。在保修期内，如因施工原因造成工程质量问题，乙方应负责无偿维修并赔偿因此给甲方造成的经济损失。保修期自竣工验收之日起开始计算。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。如逾期超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。如逾期超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的经济损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地人民法院。在诉讼过程中产生的诉讼费用及律师费用由败诉方承担。

篇2

甲方（发包人）：________，身份证号码：________

乙方（承包人）：________，身份证号码：________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方私人住宅建设工程承包给乙方施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.建筑面积：________平方米

4.结构类型：________

二、承包方式

1.乙方按甲方提供的施工图纸承包施工，具体包括：基础工程、主体工程、屋面工程、内外装修工程等。

2.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关标准的要求。

3.甲方提供施工所需的水电供应，并承担相关费用。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币________元整（大写：________元整）。该造价已包括材料费、人工费、机械使用费等一切费用。

2.甲方在合同签订后支付工程造价的________%作为预付款，即人民币________元整（大写：________元整）。剩余款项在竣工验收后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开具相应发票，并妥善保管。

四、工期及进度

1.工程开工日期为合同签订之日起，工期为______天。

2.乙方应确保施工进度符合甲方的要求，并按期完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。

五、工程质量及验收

1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关标准的要求。如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改要求。乙方应及时进行整改并重新验收。

3.工程竣工验收后，甲方应出具竣工验收报告并签署验收意见。如验收不合格，乙