监理单位定标合同6篇.docx

监理单位定标合同6篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（监理单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工监理事宜，在互惠互利、诚实守信、协商一致的基础上，签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、服务内容

乙方负责为甲方提供施工监理服务，包括施工前的准备、施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制以及施工合同的履行情况监督等。具体服务内容包括但不限于以下几个方面：

1.审查施工图纸，提出修改建议；

2.审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案等技术文件；

3.检查施工现场的安全、文明施工情况；

4.监督施工单位按照施工合同约定履行义务；

5.编制工程进度的月、季、年度计划，并督促施工单位实施；

6.审核工程量，提出审核意见；

7.协助甲方进行材料、设备的选型和采购工作；

8.负责施工过程中的变更管理，包括变更申请、变更审批等；

9.负责施工质量的验收工作，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、单位工程验收等；

10.负责施工过程中的纠纷处理，包括与施工单位的协商、调解等。

三、服务期限

本合同的监理服务期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。在监理服务期限内，乙方应当提供全天候的监理服务，确保施工顺利进行。

四、费用及支付方式

1.监理费用：甲方应当向乙方支付的监理费用为人民币_________元整（￥_________）。该费用包括乙方的工资、奖金、津贴、社保等全部费用。具体费用标准按照招标文件及投标文件约定执行。

2.支付方式：甲方应当在签订合同后支付监理费用的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余50%的监理费用应当在工程竣工验收合格后支付。具体支付方式按照招标文件及投标文件约定执行。

五、双方权利义务

1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工监理服务，并对乙方的服务质量进行监督。甲方有权在认为必要时要求乙方更换不称职的监理人员。甲方享有对工程的最终验收权。

2.甲方义务：甲方应当为乙方提供必要的工作条件和协助，确保监理工作的顺利进行。甲方应当及时向乙方提供施工图纸、施工进度计划等相关资料。甲方应当积极配合乙方的监理工作，对乙方提出的建议和要求给予重视和支持。甲方应当遵守合同条款，按时支付监理费用。

3.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和协助。乙方享有对工程的阶段验收权和建议权。

4.乙方义务：乙方应当为甲方提供高质量的施工监理服务，确保工程的施工质量和进度。乙方应当严格遵守合同条款，不得擅自变更服务内容和服务期限。乙方应当积极配合甲方的管理工作，及时沟通解决施工中出现的问题。乙方应当遵守职业道德，不得泄露甲方的商业机密和工程信息。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如果甲方未按照合同约定支付监理费用或未提供必要的工作条件和协助，导致乙方无法正常工作或造成乙方损失的，甲方应当承担相应的违约责任和赔偿责任。如果甲方擅自变更服务内容或服务期限，导致乙方无法按时完成监理任务的，甲方也应当承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.乙方违约责任：如果乙方未按照合同约定提供施工监理服务或服务质量不符合要求，导致甲方损失或工期延误的，乙方应当承担相应的违约责任和赔偿责任。如果乙方擅自变更服务内容或服务期限，导致甲方无法按时完成工程的，乙方也应当承担相应的违约责任和赔偿责任。

七、争议解决

1.争议解决方式：如果双方在履行合同过程中发生争议或纠纷，应当首先通过友好协商解决。如果协商无果，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议或纠纷。在诉讼或仲裁期间，双方应当继续履行合同中与争议或纠纷无关的其他条款。

2.争议管辖法院：本合同的争议管辖法院为_________人民法院。如双方协商不成或有其他纠纷的，任何一方可以向该法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议或纠纷。在诉讼或仲裁期间双方应当继续履行合同中与争议或纠纷无关的其他条款。同时双方也可以向有关行业协会或者消费者协会投诉并寻求解决争议的途径和方法来化解纠纷维护自己的合法权益。

3.如果因争议或纠纷导致合同无法按时履行或无法履