装修合同纠纷起诉状.docxVIP

装修合同纠纷起诉状

原告：，男，族，年月日诞生，住

电话：13810。

被告：上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。

住宅地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号

法人代表

电话：

被告：百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店

住宅地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号

法人代表

电话：

案由：装饰装修合同纠纷

诉讼恳求：

1、恳求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司连续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。

2、恳求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自2023年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2计算)。

3、恳求法院依法判令百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店连续履行《内购材料供给合同》。

4、诉讼费用由被告担当。

起诉事实与理由：

原告为了装修购置的位于北京市大兴区的房屋，于2023年4月20日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百居开发区店)签订了《内购材料供给合同》。二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。合同商定，由百居开发区分公司负责施工，工程款共计元，工期75天，百安居实行特有的“清包工、陪购材料”的.方式，原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购置。合同签订后原告依据被告供应的预算在2023年月日至2023年月日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计0元，此款现仍有余额。

2023年月日开头施工后先后消失了多处质量问题，经与被告百居开发区分公司屡次协商，最终双方于2023年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等缘由工程始终处于半停工状态，原告屡次向百安居领导投诉、协商未果。2023年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告担当相应责任。原告与被告的争议始终不能协商解决投诉至北京市工商局消保科，在该科的屡次调解下百安居领导在2023年7月31日同意保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍旧处于停工状态。

现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修局部无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。

被告工期延误已达二年多之久，理应连续履行合同、连续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应担当违约责任。为此特提起诉讼，请依法裁决。7胶部7年修工程讯

此致

北京市大兴区人民法院

起诉人：

装修合同纠纷起诉状范文(二)

原告郑州某某大装饰设计工程有限公司，住宅地：郑州市紫荆山路商城路穿插口金城国贸1713室。

法定代表人：卢某某，任董事长。

被告纪超，男，1979年5月16日诞生，汉族，住郑州市金水区丰产路27号院1号楼25号。

诉讼恳求

一、判令被告支付原告工程款元，违约金元;

二、本案诉讼费由被告担当。

事实与理由

原告于2023年5月31日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同商定由原告承包被揭发包的郑州市某某休闲商务会馆改造翻新工程，合同价款为人民币72万元，双方商定合同生效后由被告分四次向原告支付，详细付款方式为：签订合同当日支付42万元;本工程二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;工程整体完工后三个月至一百天内支付9万元，并商定如在一百天后支付每延期一天被告应根据1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和其次笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护