原创力文档- 1、本文档共17页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
幼儿园新建项目2024年施工合同
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1发包人
1.2承包人
1.3幼儿园新建项目
1.4施工合同
第二条合同范围与内容
2.1工程概况
2.2施工图纸与施工方案
2.3施工标准与质量要求
2.4施工进度与工期
第三条合同价格与支付
3.1合同总价
3.2支付方式与支付时间表
3.3价格调整机制
3.4工程变更导致的价款调整
第四条合同履行与保证
4.1承包人义务
4.2发包人义务
4.3质量保证
4.4安全文明施工
第五条工期延误与违约责任
5.1工期延误
5.2违约责任
5.3违约赔偿
第六条争议解决
6.1争议解决方式
6.2仲裁或诉讼
6.3适用法律
第七条合同的生效、变更与终止
7.1合同生效条件
7.2合同变更
7.3合同终止
第八条保密条款
8.1保密内容
8.2保密期限
8.3违约保密条款
第九条不可抗力
9.1不可抗力事件
9.2不可抗力后果
9.3不可抗力导致的合同变更或终止
第十条保险责任
10.1承包人保险
10.2发包人保险
10.3保险理赔程序
第十一条合同的监督与检查
11.1监督机构
11.2检查权力
11.3检查结果的处理
第十二条信息与沟通
12.1信息交流
12.2沟通机制
12.3会议安排
第十三条工程验收与交付
13.1验收标准与程序
13.2验收结果的处理
13.3工程交付
第十四条其他条款
14.1附加条款
14.2补充协议
14.3附件
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包人
本合同的发包人是指依法设立并拥有幼儿园新建项目所有权、使用权和处置权的法人或其他组织，即项目的投资主体。
1.2承包人
本合同的承包人是指依法取得施工许可，具备相应的施工资质，负责幼儿园新建项目的施工建设的法人或其他组织。
1.3幼儿园新建项目
幼儿园新建项目是指发包人根据相关法律法规和规划要求，投资新建的幼儿园设施，包括但不限于建筑物的设计、施工、装修、设备采购及安装、园林绿化等工程。
1.4施工合同
施工合同是指发包人与承包人之间，就幼儿园新建项目的施工建设所达成的权利义务关系的协议，包括合同及附件。
第二条合同范围与内容
2.1工程概况
幼儿园新建项目位于_______（地址），项目占地面积_______平方米，总建筑面积_______平方米，建筑内容包括但不限于教学楼、办公楼、食堂、宿舍、活动场地等。
2.2施工图纸与施工方案
承包人应根据发包人提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.3施工标准与质量要求
幼儿园新建项目应按照相关法律法规、国家标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计文件和合同要求。
2.4施工进度与工期
幼儿园新建项目的施工期限为_______个月，自开工之日起计算。承包人应按照合同约定的工期完成施工任务。
第三条合同价格与支付
3.1合同总价
幼儿园新建项目的合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整），币种为人民币。
3.2支付方式与支付时间表
发包人应按照合同约定的支付时间表，以银行转账、支票等方式向承包人支付合同价款。
3.3价格调整机制
合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致合同价款发生变动的，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。
3.4工程变更导致的价款调整
合同履行过程中，如发生工程变更，导致合同价款发生变动的，双方应协商确定变更价款。
第四条合同履行与保证
4.1承包人义务
承包人应按照合同约定，完成幼儿园新建项目的施工建设，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.2发包人义务
发包人应按照合同约定，提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款等，确保合同顺利履行。
4.3质量保证
幼儿园新建项目竣工验收合格后，承包人应承担_______年的质量保修责任。
4.4安全文明施工
承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全文明。
第五条工期延误与违约责任
5.1工期延误
如因承包人原因导致工期延误的，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金。
5.2违约责任
如承包人违反合同约定，发包人有权要求承包人承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。
5.3违约赔偿
如发包人违反合同约定，导致承包人损失的，承包人有权要求发包人承担违约赔偿责任。
第六条争议解决
6.1争议解决方式
6.2仲裁或诉讼
如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。如选择诉讼，双方应遵守法院判决。
6.3适用法律
文档评论（0）