建设工程施工合同1(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同1(2024版)

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4施工合同

2.合同标的及范围

2.1工程概况

2.2施工内容

2.3施工质量标准

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.施工期限

4.1工期要求

4.2延期施工

4.3提前完工

5.施工质量与验收

5.1施工质量要求

5.2验收程序

5.3验收标准

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.安全生产与环保

7.1安全生产责任

7.2环保要求

7.3安全事故处理

8.合同的变更与解除

8.1变更条件

8.2解除条件

8.3变更解除的程序

9.违约责任

9.1发包人的违约

9.2承包人的违约

9.3违约责任的计算及赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼

10.3争议解决的时间限制

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.其他条款

12.1保密条款

12.2广告与宣传

12.3法律适用

12.4合同的附件

13.合同的签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.附件

14.1工程图纸

14.2施工方案

14.3材料设备清单

14.4验收标准和方法

14.5其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织，即建设工程的所有者或委托人。

1.2承包人

承包人是指合同中指定的具有工程承包权利的法人或其他组织，即承担建设工程施工任务的施工单位。

1.3工程

工程是指合同中约定的承包人施工的建设项目，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。

1.4施工合同

施工合同是指发包人与承包人之间为完成特定的建设工程项目，明确双方的权利、义务和责任而签订的书面协议。

第二条合同标的及范围

2.1工程概况

工程概况包括工程的名称、地点、规模、建设内容、建设目标等基本情况。

2.2施工内容

施工内容包括但不仅限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等，具体施工内容以合同附件为准。

2.3施工质量标准

施工质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求，同时满足发包人的特殊要求。

第三条合同价格

3.1合同总价

合同总价是指承包人完成合同约定的全部施工内容后，按照合同约定的价格计算的总价款。

3.2价格调整

价格调整是指合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同价格发生变动的调整方式。

3.3支付方式

支付方式包括预付款、进度付款、竣工结算等方式，具体支付方式及付款比例以合同附件为准。

第四条施工期限

4.1工期要求

工期要求是指合同中约定的承包人完成施工任务的期限，包括开工日期、竣工日期等。

4.2延期施工

延期施工是指由于承包人原因导致施工进度延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。

4.3提前完工

提前完工是指承包人在合同约定的工期要求之前完成施工任务，提前完工的奖励等事项另行协商确定。

第五条施工质量与验收

5.1施工质量要求

施工质量要求是指承包人应按照国家相关法律法规、行业标准和规范要求，保证施工质量符合设计文件及合同约定。

5.2验收程序

验收程序包括施工过程中的分部验收、隐蔽工程验收、竣工验收等，验收合格后方可进入下一阶段工作。

5.3验收标准

验收标准是指根据国家相关法律法规、行业标准和规范要求，以及设计文件和合同约定，对施工质量进行评价的依据。

第六条材料与设备

6.1材料供应

材料供应包括发包人提供材料和承包人自行采购材料，双方应明确材料供应的范围、质量标准、交货时间等。

6.2设备供应

设备供应包括发包人提供设备和承包人自行采购设备，双方应明确设备供应的范围、质量标准、交货时间等。

6.3材料设备验收

材料设备验收是指双方按照合同约定的质量标准、数量、规格等进行验收，确保材料设备符合施工要求。

第八条合同的变更与解除

8.1变更条件

合同变更条件包括：法律法规变化、工程设计变更、发包人需求变更等，且变更内容应符合合同约定的范围。

8.2解除条件

合同解除条件包括：发包人要求解除、承包人违约、不可抗力等，且解除合同应符合合同约定的程序。

8.3变