土墙大棚拆除承包合同8篇.docxVIP

土墙大棚拆除承包合同8篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方土墙大棚拆除工程承包给乙方施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：土墙大棚拆除工程

2.工程地点：XXXX

3.承包方式：乙方采用包拆、包运的方式承包甲方的土墙大棚拆除工程。

4.工程内容：乙方负责拆除甲方指定的土墙大棚，并将拆除后的废弃物运走。

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保在甲方要求的工期内完成拆除任务。

2.工期如遇特殊情况需调整，甲乙双方应协商确定。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本次拆除工程总价为人民币XX元（大写：XX元整）。该价款已包含拆除、运输等费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项在乙方完成拆除任务并验收合格后支付。

四、双方权利义务

1.甲方应提供拆除工程所需的施工图纸和相关技术资料，并确保现场安全。

2.乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行拆除施工，确保施工质量符合甲方要求。同时，乙方应遵守甲方的安全规定，确保施工过程中的安全。

3.乙方应按时向甲方提交施工进度报告，并在工程完成后进行验收。验收合格后，甲方应及时支付剩余款项。

4.在施工过程中，如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。

5.甲方应按时支付合同价款，并确保施工过程中的顺利进行。如因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应的法律责任。

6.双方应相互协作，共同解决施工过程中的问题，确保工程的顺利进行。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的技术资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成拆除任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.如因一方原因导致合同无法按时履行或无法履行，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决方式

1.如双方在施工过程发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

3.判决生效前，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。判决生效后，双方应按照法院判决履行相应义务。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.如一方违反合同约定或法律法规规定导致合同无法继续履行时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的法律责任。

3.合同终止后，双方应尽快进行结算并清理现场。结算完毕后，本合同自动失效。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有需要，双方可以签订保密协议以确保施工过程中的保密事项不被泄露出去。同时双方应妥善保管好本合同及相关资料以防丢失或被盗用等情况发生。

篇2

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方土墙大棚拆除工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：土墙大棚拆除工程。

2.工程地点：具体地址按照甲方提供的位置。

3.工程内容：包括大棚土墙拆除、清理现场等工作。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程，负责拆除土墙并清理现场，包括土墙残骸的运输和处理等。

三、工程期限

工程开工日期：______年______月______日。

工程竣工日期：______年______月______日。

四、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。该价款包括拆除、清理、运输等所有费用。

2.甲方在工程竣工并验收合格后一次性支付乙方工程款项。

3.乙方需提供正规发票或收据作为收款凭证。

五、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照安全施工规范进行施工，确保拆除工程的安全性。

2.拆