关于劳务承包热门合同范本7篇.docx

关于劳务承包热门合同范本7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的劳务承包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包工程，即乙方负责提供工程施工所需的全部劳务和除甲方提供的材料外的全部材料。

2.乙方必须自行完成本合同工程，不得将工程转包给第三方。如有转包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

三、工期要求

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.如因甲方原因造成工程停工，工期顺延。如因乙方原因造成工程停工，工期不予顺延。

四、质量要求

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术规范施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.乙方应在施工过程中设立质量保证体系，加强施工质量控制，确保工程质量达到优良标准。

3.甲方有权对工程质量进行监督，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

五、付款与结算

1.甲方在工程开工前向乙方支付工程预付款，具体数额为工程造价的百分之_________。预付款在结算时扣除。

2.乙方在工程竣工后，应向甲方提交结算报告和结算清单。甲方在收到结算报告和结算清单后，应尽快进行审查。审查通过后，甲方应支付剩余的工程款。

3.如因甲方原因未能按时支付工程款，甲方应支付逾期付款利息。如因乙方原因未能按时完成工程，乙方应支付逾期交付违约金。具体数额和计算方式在结算时确定。

六、保修责任

1.乙方应在工程竣工后向甲方提交保修单，保修期为_________年。在保修期内，如因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应负责免费维修。如因甲方使用不当造成工程质量问题，乙方应负责有偿维修。具体维修费用由双方协商确定。

2.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体维修费用由双方协商确定。

七、违约责任

1.如因一方违约造成另一方损失，违约方应赔偿另一方因此遭受的全部损失。具体赔偿数额由双方协商确定。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行或造成损失，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。具体赔偿数额由人民法院判决确定。

八、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。具体管辖法院由双方协商确定。协商不成的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定确定管辖法院。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条承包方式

1.本工程采用包工包料方式，由乙方自行安排施工力量，按照甲方提供的施工图纸和工期要求完成施工任务。

2.乙方在施工中应服从甲方的管理，遵守相关安全操作规程，确保施工质量和进度。

第三条承包内容

1.乙方负责施工范围内的所有劳务工作，包括但不限于挖掘、搬运、填筑、平整等。

2.乙方应根据甲方的要求，提供足够的施工力量，确保施工进度。

3.乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保施工质量符合甲方要求。

第四条承包期限

1.本工程承包期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.乙方应在承包期限内完成施工任务，如因不可抗力因素导致无法按时完成，应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

第五条报酬与支付方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付劳务报酬。具体支付方式和金额如下：_________。

2.乙方应在收到劳务报酬后，向甲方提供正式的发票和收据。

3.若因甲方原因导致劳务报酬支付延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

第六条材料与设备供应

1.本工程所需的所有材料和