上海某项目工程总承包施工合同secret5篇.docx

上海某项目工程总承包施工合同secret5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就上海某项目的工程总承包施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：上海某项目

2.工程地点：XXXXXXXXX

3.工程规模：XXXXXXXXX

4.工程内容：XXXXXXXXX

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式，负责完成本工程的全部施工任务。具体包括：设计、采购、施工、安装、调试等各个环节。乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，以及相关法律法规的规定，完成本工程的施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）

2.支付方式：XXXXXXXXX

四、工期及进度要求

1.工期：XXXXXXXXX天

2.进度要求：XXXXXXXXX

五、质量保证及验收标准

1.质量保证：乙方需按照相关法律法规的规定，保证工程质量达到合格标准。在保修期内，乙方需承担相应的保修责任。

2.验收标准：XXXXXXXXX

六、安全施工及文明工地要求

1.安全施工：乙方需严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。在施工现场设置必要的安全警示标志，并采取必要的安全措施。在发生安全事故时，乙方需立即通知甲方，并协助甲方处理安全事故。

2.文明工地：乙方需保持施工现场的整洁、有序。在施工现场设置必要的垃圾收集设施，并确保垃圾及时清理。在施工现场周边设置必要的围挡和隔音设施，减少施工对周边环境的影响。在雨天和高温天气等恶劣天气下，乙方需采取必要的措施，确保施工现场的安全和整洁。

七、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况而定，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。在发生争议时，双方需友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方需遵守相关法律法规的规定，尊重司法程序。对于涉及商业秘密的合同内容，双方需保密，不得擅自泄露给第三方。同时，双方需积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼的顺利进行。最终判决结果以法院生效判决为准。

篇2

合同编号：secret

一、工程概况

1.工程名称：上海某项目工程

2.工程地点：上海市某区

3.工程规模：总建筑面积约10万平方米

4.工程内容：包括土建、安装、装饰等总承包施工

二、合同当事人

1.发包方：上海某房地产开发有限公司

2.承包方：上海某建设集团有限公司

三、合同标的

1.承包方按照发包方的要求，负责上海某项目工程的总承包施工。

2.发包方按照合同约定向承包方支付相应的工程款项。

四、合同条款

1.工程价款及支付方式

（1）工程价款：本合同的总价款为人民币壹亿元整（￥1,000,000,000）。具体单价及工程量详见附件。

（2）支付方式：发包方应按照以下节点向承包方支付工程款项：

*基础工程完成，支付合同总价的20%；

*主体结构完成一半，支付合同总价的30%；

*主体结构完成，支付合同总价的40%；

*装饰工程完成一半，支付合同总价的50%；

*装饰工程完成，支付合同总价的60%；

*工程竣工验收合格，支付合同总价的97%；

*剩余3%的款项作为工程质量保证金，待工程保修期满后支付。

2.工期及进度要求

（1）工期：本工程的合同工期为36个月。具体开工日期以发包方的书面通知为准。

（2）进度要求：承包方应严格按照发包方的施工进度计划组织施工，确保施工进度。如因承包方原因造成工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

3.质量要求及验收标准

（1）质量要求：本工程应达到国家施工验收规范及设计要求的质量标准。具体质量评定标准详见附件。

（2）验收标准：工程竣工验收时，应按照国家施工验收规范进行。如有不符合项，承包方应负责整改并承担相应的费用。

4.保修期及保修责任

（1）保修期：本工程的保修期为2年。自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）保修责任：在保修期内，如因承包方的施工质量问题导致工程出现质量问题，承包方应负责无偿维修并承担相应的费用。如因发包方使用不当或第三方原因造成的问题，承包方也应协助处理，但相关费