园林绿化工程施工合同正规版样本8篇.docx

园林绿化工程施工合同正规版样本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本园林绿化工程施工合同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.工程期限：_________

二、工程要求

1.工程质量标准：_________

2.工程施工要求：_________

3.工程造价要求：_________

4.工程验收标准：_________

三、双方责任

1.甲方责任：

（1）负责办理施工许可证，确保施工场地的合法性；

（2）负责协调施工场地的关系，确保施工顺利进行；

（3）负责提供施工所需的水、电等基础设施；

（4）负责按照合同约定支付工程款。

2.乙方责任：

（1）负责按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合标准要求；

（2）负责做好施工场地的安全工作，确保施工人员安全；

（3）负责做好施工场地的环保工作，确保施工不对环境造成污染；

（4）负责按照合同约定提供售后服务。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________

2.支付方式：_________

3.支付时间：_________

4.发票开具方式：_________

5.税费承担方：_________

五、违约责任

1.甲方违约责任：_________

2.乙方违约责任：_________

3.双方共同违约责任：_________

六、争议解决方式

1.协商：双方应首先尝试友好协商，解决施工过程中的争议；

2.调解：如协商无果，可寻求第三方帮助进行调解；

3.仲裁或诉讼：如调解也无法解决问题，双方可向相关仲裁机构申请仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

七、合同的生效与终止

1.合同生效条件：_________

2.合同终止条件：_________

3.合同终止后的义务：_________

4.合同终止后的结算方式：_________

5.合同终止后的保修期：_________

6.合同终止后的违约责任处理：_________

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，在完全理解本协议条款的基础上，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程内容：_________

二、工期及质量

1.乙方在签订合同时，必须明确本工程的工期和质量要求，按照合同约定的工期和质量要求按时完成合同任务。

2.乙方在施工中应严格执行施工工序，确保每一道工序都符合施工规范和质量要求。如发现质量问题或施工错误，应及时报告甲方，并按照甲方的要求进行整改。

3.乙方应积极配合甲方进行质量检查和验收工作，确保工程质量符合约定要求。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包括乙方完成本工程所需的所有费用，乙方不得再要求甲方支付其他任何费用。

2.乙方完成本工程并经甲方验收合格后，甲方将合同价款一次性支付给乙方。支付方式可为银行转账或现金结算，具体方式由甲乙双方协商确定。

四、违约责任

1.甲方若违反合同约定，未按时支付合同价款或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任。

2.乙方若违反合同约定，未按时完成合同任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.甲乙双方应友好协商解决违约责任问题，如协商不成，可向有关仲裁机构或法院提起诉讼。

五、其他约定

1.乙方应严格遵守甲方的安全、卫生和环保等规定，确保施工符合相关要求。

2.乙方应妥善保护甲方的财产和资料，避免损坏或丢失。如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方可协商补