大棚拆除施工合同8篇.docx

大棚拆除施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行大棚拆除施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：大棚拆除施工

2.工程地点：[具体地址]

3.工程范围：甲方委托乙方对指定的大棚进行拆除施工。

4.工程要求：乙方需按照甲方的要求进行施工，确保拆除过程安全、高效，并妥善处理拆除产生的废弃物。

二、工期及进度

1.工期：乙方需在签订合同后尽快安排施工，确保在规定时间内完成拆除任务。

2.进度：乙方需按照甲方的要求，定期向甲方报告施工进度，确保甲方能够及时了解施工情况。

三、质量与验收

1.质量标准：乙方需确保拆除施工的质量符合甲方的要求，不损坏周边设施和环境。

2.验收：施工完成后，乙方需通知甲方进行验收，甲方需在收到通知后尽快安排验收工作。验收过程中如发现质量问题或不符合甲方要求的情况，乙方需按照甲方的要求进行整改。

四、费用及支付方式

1.费用：乙方需按照甲方的要求，提供详细的费用清单，并确保费用合理、透明。甲方在签订合同前有权对费用进行核实和调整。

2.支付方式：甲方需在签订合同后尽快支付乙方的施工费用。具体支付方式需根据双方协商确定，确保支付过程安全、便捷。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付施工费用或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时开始施工或无法完成施工任务，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行施工或施工质量不符合甲方要求，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序：在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保诉讼程序顺利进行。判决生效后，双方需遵守法院判决，履行相应义务。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。生效后，双方需严格遵守合同约定，履行相应义务。

2.合同终止：在合同有效期内，如一方违反合同约定或无法继续履行合同义务，另一方有权提出终止合同。合同终止后，双方需协商确定相关事宜的善后处理办法。

八、其他事项

1.安全施工：乙方需确保施工现场的安全措施得到严格执行，避免发生安全事故。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方需承担相应的法律责任。

2.环境保护：乙方在拆除施工过程中需注意环境保护工作，避免对周边环境造成污染。如因乙方原因导致环境污染事件发生，乙方需承担相应的法律责任。

3.保密义务：双方需对合同内容及施工过程中获知的对方商业机密、技术秘密等信息进行保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。如一方违反保密义务导致对方损失发生或扩大时应承担相应赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行大棚拆除工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：大棚拆除工程

2.工程地点：____________________（详细地址）

3.工程内容：包括大棚主体结构的拆除、废料清理及场地恢复等。

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后____日内完成全部拆除工作。

2.如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。

三、承包方式及造价

1.承包方式：乙方采用包工包料方式，负责拆除工程所需全部人力和物资。

2.工程造价：人民币____元整（大写：____元整）。此造价为固定包干价，不因任何因素调整。

四、工程质量和验收

1.乙方应严格按照拆除工程规范进行施工，确保拆除过程安全、环保。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后___日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如验收不合格，乙方应负责整改直至验