养老院建设工程承包合同5篇.docx

养老院建设工程承包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系人：_________，联系方式：_________。

乙方（承包方）：_________，地址：_________，联系人：_________，联系方式：_________。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就养老院建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程规模：_________。

二、承包方式

1.承包方式：_________。

2.承包范围：_________。

3.承包内容：_________。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：_________。

3.支付时间：_________。

四、工期及进度要求

1.工期要求：自合同签订之日起，乙方必须按照合同约定的工期完成工程建设。

2.进度要求：乙方需按照甲方制定的进度计划施工，确保工程进度。

五、质量标准及验收方式

1.质量标准：乙方必须按照合同约定的质量标准施工，确保工程质量。

2.验收方式：甲方有权对工程进度和质量进行监督，并在工程完成后进行验收。验收合格后，甲方将签署验收报告。

六、合同变更及解除

1.合同变更：如因不可抗力等因素导致合同无法按原约定履行，经甲乙双方协商一致，可以变更合同。

2.合同解除：如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。合同解除后，违约方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.争议解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

2.适用法律及管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，由双方协商确定的仲裁机构或管辖法院管辖。

八、其他约定事项

1.保密条款：甲乙双方在合同履行过程中，应对涉及双方的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2.不可抗力条款：如因不可抗力导致一方无法按合同约定履行义务，该方应及时通知对方，并应在合理期限内提供证明文件。双方可协商解除合同或变更合同。

3.合同的生效及备案：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。如需备案，由甲方负责办理备案手续。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________养老院建设工程

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币_________元（￥_________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程设计和变更

1.乙方需严格按照甲方提供的图纸施工，若需变更设计，需经甲方同意。

2.乙方在施工中若发现施工图纸与实际地形或其他技术条件不符或错误时，应及时向甲方提出修改意见。

第五条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供工程质量进度报表。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后_________天内组织人员进行验收。验收过程中如