建设工程施工分包合同.docVIP

建设工程施工分包合同

合同编号：__________

甲方（分包人）：

名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

乙方（总包人）：

名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

第一章总则

1.1合同背景

1.1.1甲方作为分包人，同意按照乙方的要求和指示，承担本合同项下的建设工程施工分包工作。

1.1.2乙方作为总包人，同意将本合同项下的建设工程施工分包给甲方，并按照本合同的约定支付相应的分包费用。

1.2定义

1.2.1分包工程指本合同附件一所列明的建设工程施工分包的具体内容。

1.2.2分包费用指甲方因完成分包工程所应得到的报酬。

1.2.3合同文件指本合同及其附件、补充协议、变更协议等与本合同有关的文件。

第二章分包工程的范围和内容

2.1分包工程的范围

2.1.1甲方承担的分包工程范围详见附件一。

2.1.2甲方应按照乙方的要求和指示，完成分包工程的施工、安装、调试等工作。

2.2分包工程的内容

2.2.1甲方应按照本合同附件一的要求，完成分包工程的施工图纸设计、施工方案编制、施工组织设计等工作。

2.2.2甲方应按照乙方的指示，购买、租赁、运输所需的材料、设备、机具等，并保证其质量和数量符合要求。

第三章工期和质量要求

3.1工期

3.1.1甲方应按照本合同附件一规定的时间内完成分包工程的施工工作。

3.1.2若甲方因不可抗力等原因无法按照约定的工期完成分包工程，应及时通知乙方，并协商确定新的合理工期。

3.2质量要求

3.2.1甲方应按照本合同附件一规定的质量标准完成分包工程。

3.2.2甲方应保证分包工程符合相关法律法规、规范和标准的要求，并对其质量负责。

第四章分包费用和支付

4.1分包费用

4.1.1分包费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.1.2分包费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润等。

4.2支付方式

4.2.1乙方应按照本合同约定的支付方式和期限，向甲方支付分包费用。

4.2.2分包费用的支付应通过银行转账方式进行，具体的付款账户和付款期限详见附件二。

第五章违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方未能按照约定的工期完成分包工程，应承担违约责任，并按照本合同约定的方式进行赔偿。

5.1.2甲方未能按照约定的质量要求完成分包工程，应承担违约责任，并按照本合同约定的方式进行赔偿。

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方未能按照约定的支付方式和期限向甲方支付分包费用，应承担违约责任，并按照本合同约定的方式进行赔偿。

第六章工程变更和索赔

6.1工程变更

6.1.1乙方有权在不影响工程总体进度和质量的前提下，对分包工程的范围、内容、设计等进行变更。

6.1.2甲方在接到乙方书面变更通知后，应按照乙方的要求进行相应的变更，并保证变更后的工程符合约定要求。

6.2索赔

6.2.1如因乙方原因导致甲方在施工过程中发生额外费用或损失，甲方有权向乙方提出索赔。

6.2.2甲方提出索赔时，应提供详细的索赔报告和相关证据，乙方应在接到索赔报告后的____个工作日内予以答复。

第七章工程验收和交付

7.1工程验收

7.1.1甲方完成分包工程后，应及时向乙方提出验收申请。

7.1.2乙方应在接到验收申请后的____个工作日内组织验收，并出具验收报告。

7.2工程交付

7.2.1验收合格后，甲方应按照约定的时间、地点和方式将分包工程交付给乙方。

7.2.2交付时应同时提供完整的施工资料、验收资料等相关文件。

第八章保密和知识产权

8.1保密

8.1.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。

8.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

8.2知识产权

8.2.1甲方在分包工程中使用的知识产权归甲方所有，但不得侵犯他人的知识产权。

8.2.2乙方对分包工程中产生的知识产权享有合法权益，并应尊重甲方的知识产权。

第九章争议解决

9.1协商解决

9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

9.1.2协商解决应在争议发生后____个工作日内进行，并由双方指定的代表进行。

9.2仲裁

9.2.1若协商无法解决争议，任何一方均可将争议提交至____仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进