建设工程内部承包协议书模板7篇.docx

建设工程内部承包协议书模板7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的内部承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程承包范围：[工程承包范围]

二、承包方式

1.乙方采用全承包方式，负责工程的全部施工任务。

2.乙方应自行承担施工所需的全部人力、物力、财力等费用。

3.乙方应按时向甲方提交施工计划、进度报告和结算资料。

三、合同价款与支付方式

1.工程合同价款为：人民币[合同价款]元。该价款为固定价款，不因市场变化、工程量增减等因素而调整。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方人民币[预付款]元作为预付款。剩余款项根据施工进度和结算结果分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

四、工期与进度

1.乙方应在签订合同后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。甲方有权对施工进度进行监督。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

2.乙方应在每个施工工序完成后进行自检，确保质量合格后方可进行下一道工序的施工。

3.甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出整改意见。乙方应积极配合整改，确保工程质量。

4.工程竣工验收时，应由甲乙双方共同进行验收，确保工程质量符合合同约定和甲方要求。

六、安全施工与环境保护

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全有序。

2.乙方应采取有效措施防止施工噪音、粉尘、废弃物等对周围环境造成污染。

3.甲方有权对乙方的安全施工和环境保护工作进行检查和监督。

七、违约责任

1.如因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

2.如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的支持和协助，甲方应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院由甲乙双方协商确定。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

九、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效前，甲乙双方应确保已充分了解合同条款并确认其权利和义务。

2.如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤场并清理施工现场，甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。

3.合同终止后，甲乙双方应积极配合进行结算和审计工作，确保双方权益得到保障。

十、其他约定

1.乙方在施工中应严格遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，确保施工顺利进行。

2.乙方应积极配合甲方的检查和监督，及时整改存在的问题。如因乙方原因导致整改不及时或不彻底而影响施工进度和质量，乙方应承担相应的责任。

3.甲方在合同签订前应向乙方提供必要的施工图纸和技术资料等文件，并确保其完整性和准确性。如因甲方提供的文件不准确或不完整而导致施工错误或延误，甲方应承担相应的责任。

4.双方应对保密条款严格遵守，未经对方同意不得擅自泄露商业机密和保密信息。如有违反保密条款的行为发生，违约方应承担相应的法律责任。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方内部建设工程承包事宜，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX公司内部建设工程

2.工程地点：XXXXXX公司院内

3.工程内容：包括但不限于办公楼、厂房、仓库等建筑物的建设及装修工程

4.承包范围：本次工程涉及的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订之日起计算，具体以甲方书面通知为准

2.竣工日期：本合同签订之日起XX天内完成全部施工内容，具体以甲方书面通知为准

3.合同工期：共计XX天，具体以甲方书面通知为准

三、质量标准

1.本工程质量