2024防排烟工程施工合同协议书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024防排烟工程施工合同协议书范本

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

2.合同当事人

2.1承包人信息

2.2发包人信息

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

3.6违约金

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量问题处理

5.工程进度

5.1施工周期

5.2关键节点

5.3延期违约责任

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全生产责任

8.知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.争议解决

10.1争议方式

10.2仲裁地点

10.3仲裁结果

11.合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同解除

12.违约责任

12.1承包人违约

12.2发包人违约

12.3违约责任免除

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3合同附件

14.合同的签署与备案

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3备案手续

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：2024年防排烟工程施工项目

1.2工程地点：具体施工地点

1.3工程规模：根据工程设计文件确定

1.4工程性质：根据工程设计文件确定

第二条合同当事人

2.1承包人信息：

承包人名称：（填写全称）

注册地址：（填写详细地址）

法定代表人：（填写姓名）

联系方式：（填写电话或其他联系方式）

2.2发包人信息：

发包人名称：（填写全称）

注册地址：（填写详细地址）

法定代表人：（填写姓名）

联系方式：（填写电话或其他联系方式）

第三条合同价格

3.1合同总价：根据工程量清单和工程设计文件确定的总价。

3.2价格调整：合同价格在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方协商确定调整办法。

3.3预付款：合同总价的一定比例，在合同签订后的一定时间内支付。

3.4进度付款：根据工程进度，按照双方约定的比例和时间进行支付。

3.5竣工结算：工程竣工后，按照实际完成工程量和合同约定的价格进行结算。

3.6

违约金：违反合同约定的一方应支付给对方一定金额的违约金。

第四条工程质量

4.1质量标准：按照国家和行业的相关标准进行施工。

4.2质量监督：双方共同参与工程质量的监督，确保工程质量符合约定标准。

4.3质量问题处理：发现质量问题，双方协商确定处理办法。

第五条工程进度

5.1施工周期：根据工程设计文件确定的施工周期。

5.2关键节点：双方协商确定的关键施工节点。

5.3延期违约责任：延期完成工程的一方应支付给对方一定金额的违约金。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人负责供应合同约定的材料。

6.2设备供应：承包人负责供应合同约定的设备。

6.3材料质量：材料质量应符合国家和行业相关标准。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：工程设计文件、施工图纸等知识产权归发包人所有。

8.2侵权责任：如承包人侵犯发包人的知识产权，应承担相应的法律责任。

第九条保密条款

9.1保密内容：合同双方的商业秘密、技术秘密等。

9.2保密期限：从合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

9.3违约责任：违反保密条款的一方应支付给对方一定金额的违约金。

第十条争议解决

10.1争议方式：双方通过友好协商解决合同争议。

10.2仲裁地点：双方约定的仲裁地点。

10.3仲裁结果：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同变更：合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。

11.3合同解除：合同解除需双方协商一致，并以书面形式确认。

第十二条违约责任

12.1承包人违约：承包人未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任。

12.2发包人违约：发包人未能按照合同约定支付价款或履行其他义务，应承担违约责任。

12.3违约责任免除：不可抗力导致一方无法履行合同，该方免受违约责任。

第十三条其他条款

13.1不可抗力：不可抗力是指不能预