施工安全的合同范本8篇.docx

施工安全的合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工安全的约定

1.乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全的法律法规，确保施工过程中的安全。

2.乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方备案。方案应包括安全技术措施、应急预案等内容。

3.乙方应确保施工人员接受必要的安全培训，并配备相应的安全防护设备。

4.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

5.乙方应建立安全施工责任制，明确各级人员的安全职责。

6.乙方应接受甲方的安全监督和检查，并对提出的问题进行及时整改。

三、施工质量的约定

1.乙方应确保施工质量符合国家和地方有关工程质量的标准和要求。

2.乙方应建立质量检查制度，对施工过程中的质量问题进行及时发现和处理。

3.乙方应接受甲方的质量监督和检查，并对提出的问题进行及时整改。

四、施工进度的约定

1.乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

2.乙方应确保施工进度符合计划要求，按时完成施工任务。

3.如因乙方原因造成施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、付款方式的约定

1.甲方应根据合同约定向乙方支付工程进度款。具体支付方式如下：_________

2.乙方应在收到款项后，向甲方提供正规的发票和收据。

3.如因甲方原因造成款项支付延误，甲方应承担相应的违约责任。

六、合同变更和解除的约定

1.合同变更：如甲乙双方在合同履行过程中需要变更合同内容，应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同解除：如甲乙双方在合同履行过程中需要解除合同关系，应协商一致并签订书面解除协议。解除协议与本合同具有同等法律效力。

3.违约责任：如甲乙双方在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________

4.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同，并免除违约责任。

七、争议解决的约定

1.如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式如下：_________

2.仲裁：如双方协商不成，任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

3.诉讼：如仲裁也无法解决争议，任何一方均可向_________人民法院提起诉讼。诉讼结果具有法律效力，双方应履行判决结果。

4.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

八、其他约定事项

1.甲方应对施工过程中的保密事项向乙方进行明确告知，并签订保密协议。保密协议与本合同具有同等法律效力。

2.乙方应在工程竣工验收后，向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。验收报告应包括工程概况、施工记录、质量评定等内容。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有同等法律效力。

4.在合同履行过程中，如需修改或补充合同内容，应协商一致并签订书面协议。书面协议与本合同具有同等法律效力。

5.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方应及时沟通并协商解除合同或变更合同内容。协商不成的可依法解除或变更合同内容。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工安全问题，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、施工安全措施

1.乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方备案。方案应包括安全技术措施、安全操作规程、安全培训等内容。

2.乙方应确保施工现场符合安全生产条件，包括场地