2024版工程合同知识重点.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版工程合同知识重点

本合同目录一览

1.合同主体

1.1发包人

1.2承包人

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4支付进度

4.合同履行

4.1施工期限

4.2工程质量

4.3材料设备

4.4施工安全

5.合同变更

5.1变更条件

5.2变更程序

5.3变更费用

6.合同解除

6.1解除条件

6.2解除程序

6.3解除后果

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3诉讼管辖

9.合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更条件

9.3合同终止条件

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密泄露后果

11.知识产权保护

11.1知识产权归属

11.2知识产权保护措施

11.3侵权责任

12.合同的附件

12.1附件清单

12.2附件效力

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3合同解释

14.合同的签订、修改和解除

14.1签订程序

14.2修改程序

14.3解除程序

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人是指按照中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，享有合同权利和承担合同义务的组织或个人。

1.1.2发包人的代表人有权签署本合同，并代表发包人履行合同义务。

1.2承包人

1.2.1承包人是指按照中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，享有合同权利和承担合同义务的组织或个人。

1.2.2承包人的代表人有权签署本合同，并代表承包人履行合同义务。

第二条工程概况

2.2工程地点：工程位于中华人民共和国省市区路号。

2.3工程规模：工程总面积为平方米，包括但不限于建筑物、构筑物、场地平整、基础设施建设等。

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、系统调试、验收等。

第三条合同价格

3.1合同总价：合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料设备费、调试费、验收费、保修费等。

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，经双方协商一致，可对合同价格进行调整。

3.3支付方式：合同总价分为三次支付，具体支付比例和时间详见附件一。

3.4支付进度：发包人按照承包人完成的工程进度，按照合同约定的支付比例和时间向承包人支付相应款项。

第四条合同履行

4.1施工期限：合同约定的施工期限为个月，自合同签订之日起计算。

4.2工程质量：承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

4.3材料设备：承包人应按照合同约定的品牌、型号、质量等要求采购材料和设备。

4.4施工安全：承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全。

第五条合同变更

5.1变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同无法继续履行，双方可协商一致进行变更。

5.2变更程序：变更事项应当采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。

5.3变更费用：因变更产生的额外费用，由双方协商确定。

第六条合同解除

6.1解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同。

6.2解除程序：解除合同应当采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。

6.3解除后果：合同解除后，双方应当根据合同约定办理相关手续，并互相承担因解除合同而产生的损失。

第八条违约责任

7.1违约情形：一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，视为违约。

7.2违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

7.3违约赔偿：损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。

第九条争议解决

8.1争议解决方式：合同争议通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构：合同签订地人民法院。

8.3诉讼管辖：合同双方同意，本合同引起的任何争议，均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。

第十条合同的生效、变更和终止

9.1合同