2024版工程招投标与合同管理重点.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版工程招投标与合同管理重点

本合同目录一览

第一条：工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程性质

第二条：招投标程序

2.1招标文件的发放

2.2投标文件的提交

2.3投标保证金

2.4招标答疑与澄清

第三条：合同主体

3.1发包人

3.2承包人

3.3监理单位

3.4设计单位

第四条：合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3计价方式

4.4支付方式

第五条：工程进度与交付

5.1工程进度计划

5.2工程延期

5.3工程交付

5.4工程验收

第六条：工程质量

6.1质量标准

6.2质量控制

6.3质量验收

6.4质量保修

第七条：安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3安全事故处理

7.4安全生产培训

第八条：违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3违约赔偿

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁

9.3诉讼

第十条：合同的变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

第十一条：合同的终止与终止后事宜

11.1合同终止

11.2终止后事宜处理

第十二条：合同的适用法律与解释

12.1适用法律

12.2合同解释

第十三条：其他条款

13.1保密条款

13.2广告与宣传

13.3知识产权

13.4关联合同

第十四条：附件

14.1附件清单

14.2附件效力

第一部分：合同如下：

第一条：工程概述

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2

工程地点：工程具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。

1.3工程规模：工程建设的总体规模，包括工程占地面积、建筑总面积等。

1.4工程性质：工程建设的性质，如住宅、商业、公共设施等。

第二条：招投标程序

2.1招标文件的发放：发包人应按照法律法规规定的时间和方式向符合条件的潜在承包人发放招标文件。

2.2投标文件的提交：承包人应按照招标文件的要求提交投标文件，包括投标书、投标保证金等。

2.3投标保证金：承包人应按照招标文件的要求缴纳投标保证金，金额及缴纳方式详见招标文件。

2.4招标答疑与澄清：在投标过程中，承包人可以向发包人提出招标文件中的疑问或澄清要求，发包人应及时回复。

第三条：合同主体

3.1发包人：指根据中国法律设立，有权进行工程发包的法人或其他组织。

3.2承包人：指根据中国法律设立，有权进行承包的法人或其他组织。

3.3监理单位：指根据中国法律设立，具有相应资质的监理法人或其他组织。

3.4设计单位：指根据中国法律设立，具有相应资质的设计法人或其他组织。

第四条：合同价格

4.1合同总价：双方根据工程实际情况协商确定的合同总价，包括工程费、材料费、人工费等。

4.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场波动等原因导致工程造价发生变化的，双方可协商调整合同价格。

4.3计价方式：工程计价采用单价合同或总价合同，具体方式由双方在合同中约定。

4.4支付方式：发包人按照双方约定的时间和比例向承包人支付工程进度款和竣工结算款。

第五条：工程进度与交付

5.1工程进度计划：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程进度计划，并报发包人批准。

5.2工程延期：因承包人原因导致工程延期交付的，承包人应承担相应的违约责任。

5.3工程交付：工程完成后，承包人应按照合同约定向发包人办理工程交付手续。

5.4工程验收：工程交付后，发包人应组织验收，验收合格的，双方办理竣工结算。

第六条：工程质量

6.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。

6.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

6.3

质量验收：工程验收时，双方应按照合同约定的质量标准进行验收。

6.4质量保修：承包人应承担工程质量保修责任，保修期限自工程交付之日起计算。

第八条：违约责任

8.1承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

8.2发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。

8.3违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

9.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，