建设工程中的黑白合同7篇.docx

建设工程中的黑白合同7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程中的黑白合同事宜达成如下协议：

一、定义与说明

黑白合同是指在同一建设工程项目中，除正常签订的合同外，双方另行签订一份内容相同或不同的补充协议或备忘录等形式的合同。本协议的签订旨在明确黑白合同的法律效力及双方权利义务。

二、黑白合同的法律效力

黑白合同中的内容与正式合同条款相抵触时，应以正式合同条款为准。双方均不得随意修改合同条款。若有特殊需要变更或补充合同条款的，应经双方协商一致并签署书面补充协议。补充协议与正式合同具有同等法律效力。

三、工程内容

双方约定，甲方将建设工程项目的施工任务交由乙方完成。具体工程内容包括但不限于设计、施工、验收等。双方应按照正式合同条款履行各自义务。

四、合同价款及支付方式

双方约定工程价款为人民币______元整（大写：______元整）。具体支付方式如下：

1.工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款______元整（大写：______元整）。预付款在工程进度款中逐步扣除。

2.工程进度款：根据工程进度节点，乙方提交付款申请并提交相应发票，甲方审核无误后支付相应款项。

3.工程结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，确认最终结算金额。结算款项应在竣工结算审核完成后______天内支付完毕。

五、工程质量与验收标准

乙方应严格按照国家相关规范及合同约定进行施工，确保工程质量符合设计要求。工程验收标准按照国家现行法律法规及合同约定执行。乙方在工程竣工后应向甲方提交验收申请，并按照相关规定进行验收。

六、违约责任与风险承担

1.若因乙方原因导致工程延期交付的，乙方应按照合同约定承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

2.若因甲方原因导致工程款项支付延误的，甲方应按照合同约定支付逾期付款违约金。若因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应承担相应责任并赔偿乙方因此造成的损失。

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]达成建设工程施工合同意向，为明确双方权益，遵循公平公正原则，特订立本黑白合同协议。

一、定义及说明

1.白合同：指符合国家相关法律法规规定，并在相关部门备案的正式建设工程施工合同。

2.黑合同：指除白合同外，双方在实际操作中可能存在的口头协议或其他非正式的书面协议。

二、工程概况

工程名称：[具体工程项目名称]

工程地点：[具体工程地点]

工程内容：[具体工程内容描述]

三、合同范围及内容

双方依据国家相关法律法规，就本工程签订白合同，并约定如下条款：

（具体条款根据工程实际情况编写，包括但不限于工程质量要求、工期要求、工程价款、支付方式、违约责任等。）

四、黑合同内容

鉴于白合同的局限性，双方在实际操作中可能存在以下黑合同内容（以下列举可能存在的黑合同内容，根据实际情况选择或修改）：

1.材料的特殊供应要求。

2.工程款支付的特殊约定。

3.对工期调整的特别协议。

4.其他未在白合同中明确，但双方共同认可的事项。

五、黑合同法律效力

1.黑合同作为白合同的补充，在双方自愿、平等、协商一致的基础上签订，具有法律效力。

2.黑合同内容与白合同相冲突的，以白合同为准；黑合同内容不明确的，以白合同条款为准。

六、违约责任及争议解决方式

1.若因一方违反本合同约定造成对方损失，应承担违约责任并赔偿损失。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

七、其他约定事项（根据实际需要进行补充）

八、本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

日期：___________________日期：___________________

篇3

甲方（发包方）：____________________