二零二五年度城市绿化人工费劳务分包合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二五年度城市绿化人工费劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

1.3监理单位信息

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程期限

3.工程量清单及价格

3.1人工费项目及单价

3.2人工费总金额

3.3人工费支付方式

4.工程进度及验收

4.1工程进度计划

4.2工程验收标准

4.3工程验收程序

4.4工程验收时间

5.质量要求及保证措施

5.1质量标准

5.2质量保证措施

5.3质量责任

6.安全生产及环境保护

6.1安全生产责任

6.2安全生产措施

6.3环境保护措施

7.人工费结算及支付

7.1结算依据

7.2结算方式

7.3支付方式

7.4逾期支付违约责任

8.争议解决方式

8.1争议解决原则

8.2争议解决途径

8.3争议解决期限

9.违约责任

9.1违约行为及认定

9.2违约责任承担方式

9.3违约责任赔偿金额

10.合同解除条件及程序

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署及生效日期

13.1签署日期

13.2生效日期

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2合同变更及补充

14.3合同附件

14.4合同未尽事宜处理

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：绿化工程公司

1.1.2分包方地址：省市区路号

1.1.3分包方法定代表人：

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：城市建设集团有限公司

1.2.2总包方地址：省市区路号

1.2.3总包方法定代表人：

1.3监理单位信息

1.3.1监理单位名称：建设工程监理有限公司

1.3.2监理单位地址：省市区路号

1.3.3监理单位法定代表人：

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称：城市绿化提升工程

2.2工程地点：市区

2.3工程规模：绿化面积万平方米

2.4工程内容：包括绿化种植、修剪、浇水、施肥、病虫害防治等

2.5工程期限：自2025年3月1日至2025年11月30日

3.工程量清单及价格

3.1人工费项目及单价

3.1.1绿化种植：5元/平方米

3.1.2修剪：2元/平方米

3.1.3浇水：1元/平方米

3.1.4施肥：0.5元/平方米

3.1.5病虫害防治：1元/平方米

3.2人工费总金额：万元

3.3人工费支付方式：按月结算，每月底前支付上月人工费

4.工程进度及验收

4.1工程进度计划：详见附件一

4.2工程验收标准：符合国家相关绿化工程验收标准

4.3工程验收程序：由监理单位组织，总包方、分包方共同验收

4.4工程验收时间：每月底前

5.质量要求及保证措施

5.1质量标准：符合国家相关绿化工程质量标准

5.2质量保证措施：严格按照施工规范和工艺要求进行施工，确保工程质量

5.3质量责任：如因分包方原因造成工程质量问题，由分包方承担全部责任

6.安全生产及环境保护

6.1安全生产责任：分包方负责施工现场的安全生产，确保施工人员安全

6.2安全生产措施：制定安全生产规章制度，定期进行安全教育培训

6.3环境保护措施：严格按照国家环境保护要求进行施工，减少对环境的影响

7.人工费结算及支付

7.1结算依据：按实际完成工程量及合同约定的单价进行结算

7.2结算方式：每月底前提交结算申请，监理单位审核后报总包方审批

7.3支付方式：银行转账，每月底前支付上月人工费

7.4逾期支付违约责任：逾期支付超过7天，按每日万分之五支付违约金

8.争议解决方式

8.1争议解决原则：遵循公平、公正、合理的原则，依法解决合同争议。

8.2争议解决途径：通过友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。

8.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，逾期未解决的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

9.违约责任

9.1违约行为及认定：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全事故、未按约定支付人工费等。

9.2违约责任承担方式：根据违约行为的严重程度，承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支