住宅装饰装修施工合同补充协议5篇.docx

住宅装饰装修施工合同补充协议5篇

篇1

甲方（业主）：[甲方姓名]

乙方（施工单位）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方住宅装饰装修施工合同达成如下补充协议：

一、协议背景

鉴于甲方与乙方于[合同签订日期]签订了住宅装饰装修施工合同（以下简称“原合同”），现因[补充协议签订原因]，双方需对原合同进行补充和调整，以更好地明确双方的权利和义务。

二、补充协议内容

1.施工范围调整：

-乙方将增加[具体增加的施工项目]的施工内容，确保施工范围更加全面。

-乙方将减少[具体减少的施工项目]的施工内容，以确保施工更加精准。

2.施工时间调整：

-乙方将调整施工时间，确保施工更加高效地进行。具体施工时间如下：[详细施工时间计划]

3.施工费用调整：

-根据施工范围和时间的调整，乙方将重新核算施工费用。具体费用如下：[详细费用清单]

4.质量保证：

-乙方将进一步加强施工质量管理，确保施工质量达到[具体质量标准]。

-乙方将建立严格的质量控制流程，对施工过程进行全面监控。

5.安全保证：

-乙方将加强施工安全管理，确保施工过程中无安全事故发生。

-乙方将制定安全操作规程，并对施工人员进行安全培训。

6.售后服务保障：

-乙方将提供[具体售后服务项目]，确保甲方在使用过程中无后顾之忧。

-乙方将建立售后服务团队，提供7x24小时售后服务。

7.其他约定：

-[其他具体约定事项]

三、违约责任

1.甲方违约责任：

-若甲方未能按时支付施工费用或未能提供必要的支持和资料，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。

-若甲方要求乙方在约定工期外进行加班施工，甲方需支付乙方相应的加班费。

2.乙方违约责任：

-若乙方未能按时完成施工任务或施工质量未能达到约定标准，乙方需支付甲方违约金，违约金为合同总金额的10%。

-若乙方在施工过程中出现安全事故，乙方需承担全部责任。

四、争议解决

1.争议解决方式：

-双方协商和解：首先通过友好协商解决争议事项。

-仲裁解决：若协商无果，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力。

-诉讼解决：若仲裁结果仍无法让双方满意，任何一方可向当地法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。

2.争议管辖法院：

-若发生争议，双方同意由[具体管辖法院]管辖。若管辖法院有误或无法管辖，双方同意由甲方所在地法院管辖。

五、合同生效与终止

1.合同生效：

-本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

-本协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本协议为准。

2.合同终止：

-若一方违反协议规定，另一方有权要求违约方支付违约金并终止协议。终止协议需双方协商确定终止时间和相关事宜。

-协议终止后，双方需友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。若协商无果，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁裁决或法院判决具有法律效力。

篇2

甲方（发包人）：[甲方姓名]

身份证号：[甲方身份证号]

联系电话：[甲方联系电话]

住址：[甲方住址]

乙方（承包人）：[乙方姓名]

身份证号：[乙方身份证号]

联系电话：[乙方联系电话]

住址：[乙方住址]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就住宅装饰装修施工合同的有关事宜，达成如下补充协议：

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程规模：[工程规模]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

5.工期：[工期]

二、施工与设计要求

1.乙方需按照甲方提供的施工与设计要求进行施工，确保工程质量符合约定。

2.甲方需在施工前明确施工区域、施工时间以及施工中的具体要求，以便乙方更好地完成施工任务。

3.乙方在施工过程中，需严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

4.甲方有权对施工过程进行监督