2024版建筑工程施工合同合同管理实务与培训指南.docxVIP

2024版建筑工程施工合同合同管理实务与培训指南

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1.施工单位基本信息

1.2.招标人基本信息

1.3.监理单位基本信息

2.合同签订依据

2.1.相关法律法规

2.2.招标文件

2.3.投标文件

2.4.其他相关文件

3.工程概况

3.1.工程名称

3.2.工程地点

3.3.工程规模

3.4.工程类型

4.合同工期

4.1.工期要求

4.2.工期调整

4.3.工期延误责任

5.工程质量标准

5.1.质量标准要求

5.2.质量检验与验收

5.3.质量责任与赔偿

6.工程造价

6.1.工程造价构成

6.2.工程造价调整

6.3.工程结算与支付

7.合同履约

7.1.施工单位履约义务

7.2.招标人履约义务

7.3.监理单位履约义务

8.争议解决

8.1.争议解决方式

8.2.争议解决程序

8.3.争议解决期限

9.违约责任

9.1.违约情形

9.2.违约责任承担

9.3.违约责任赔偿

10.合同解除

10.1.合同解除条件

10.2.合同解除程序

10.3.合同解除后的处理

11.合同终止

11.1.合同终止条件

11.2.合同终止程序

11.3.合同终止后的处理

12.合同生效与备案

12.1.合同生效条件

12.2.合同备案手续

12.3.合同备案期限

13.合同附件

13.1.技术规范

13.2.施工图纸

13.3.其他相关附件

14.其他约定事项

14.1.合同签订日期

14.2.合同签署地点

14.3.合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1.施工单位基本信息

1.1.1.施工单位名称：______

1.1.2.施工单位法定代表人：______

1.1.3.施工单位注册地址：______

1.1.4.施工单位联系电话：______

1.1.5.施工单位开户银行及账号：______

1.2.招标人基本信息

1.2.1.招标人名称：______

1.2.2.招标人法定代表人：______

1.2.3.招标人注册地址：______

1.2.4.招标人联系电话：______

1.2.5.招标人开户银行及账号：______

1.3.监理单位基本信息

1.3.1.监理单位名称：______

1.3.2.监理单位法定代表人：______

1.3.3.监理单位注册地址：______

1.3.4.监理单位联系电话：______

1.3.5.监理单位开户银行及账号：______

2.合同签订依据

2.1.相关法律法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等

2.2.招标文件：______招标文件

2.3.投标文件：______投标文件

2.4.其他相关文件：______其他相关文件

3.工程概况

3.1.工程名称：______工程

3.2.工程地点：______

3.3.工程规模：______平方米

3.4.工程类型：______

4.合同工期

4.1.工期要求：______个月

4.2.工期调整：因不可抗力或招标人原因导致工期延误，经双方协商一致，可对工期进行调整。

4.3.工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误，施工单位应承担相应责任，包括但不限于赔偿招标人损失。

5.工程质量标准

5.1.质量标准要求：符合国家相关质量标准及设计要求。

5.2.质量检验与验收：按国家相关质量检验标准进行，验收合格后方可交付使用。

5.3.质量责任与赔偿：因施工单位原因导致工程质量不合格，施工单位应承担相应责任，包括但不限于返工、修复、赔偿等。

6.工程造价

6.1.工程造价构成：包括直接费、间接费、利润、税金等。

6.2.工程造价调整：因国家政策调整、材料价格变动等原因，经双方协商一致，可对工程造价进行调整。

6.3.工程结算与支付：按合同约定，分阶段进行工程结算与支付。

7.合同履约

7.1.施工单位履约义务：按合同约定，完成工程建设任务，确保工程质量、安全和进度。

7.2.招标人履约义务：按合同约定，提供施工场地、资料、设备等，配合施工单位完成工程建设。

7.3.监理单位履约义务：按合同约定，对工程建设进行全过程监理，确保工程质量、安全和进度。

8.争议解决

8.1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。

8.2.争议解决程序：提交仲裁委员会仲裁前，双方应提交书面仲裁申请；仲裁委员会受理后，应组成仲裁庭进行审理。

8.3.争议解决期限：自一方提交仲裁申请之日起，仲裁期限不超过______个月。

9.违约