2024版数据中心混凝土施工劳务分包合同范本.docxVIP

2024版数据中心混凝土施工劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包单位名称

1.2分包单位地址

1.3总承包单位名称

1.4总承包单位地址

2.合同标的及工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程质量及验收标准

3.1质量标准

3.2验收标准

3.3验收程序

4.工程进度及工期安排

4.1工程进度计划

4.2工期安排

4.3工期延误责任

5.工程费用及支付方式

5.1工程费用构成

5.2工程费用结算

5.3工程费用支付

6.材料供应及管理

6.1材料供应方式

6.2材料管理责任

6.3材料验收标准

7.机械设备及人员配备

7.1机械设备要求

7.2人员配备要求

7.3人员培训及考核

8.施工安全及环境保护

8.1施工安全责任

8.2环境保护措施

8.3安全事故处理

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.违约责任及争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决方式

10.3争议解决机构

11.合同解除及终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除及终止程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同生效及终止日期

13.其他约定事项

13.1其他约定事项

13.2其他约定事项

13.3其他约定事项

14.合同附件及补充协议

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同附件及补充协议生效条件

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1分包单位名称：混凝土施工有限公司

1.2分包单位地址：省市区路号

1.3总承包单位名称：数据中心建设有限公司

1.4总承包单位地址：省市区路号

第二条合同标的及工程概况

2.1工程名称：数据中心混凝土结构施工工程

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

2.4工程内容：包括基础工程、主体结构工程、屋面工程等

第三条工程质量及验收标准

3.1质量标准：按照国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015执行

3.2验收标准：按照国家标准及施工图纸要求进行验收

3.3验收程序：分阶段验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收等

第四条工程进度及工期安排

4.1工程进度计划：合同工期为个月，分阶段实施

4.2工期安排：具体进度安排详见附件《工程进度计划表》

4.3工期延误责任：因分包单位原因导致工期延误，每延误一天，向总承包单位支付元违约金

第五条工程费用及支付方式

5.1工程费用构成：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等

5.2工程费用结算：按月结算，以工程进度为准

5.3工程费用支付：支付方式为分期支付，预付款%，进度款%，竣工结算后支付%

第六条材料供应及管理

6.1材料供应方式：由分包单位负责材料采购、运输及保管

6.2材料管理责任：分包单位对材料的质量、数量、规格等负责

6.3材料验收标准：按照国家标准及施工图纸要求进行验收

第七条机械设备及人员配备

7.1机械设备要求：按照施工图纸及施工方案要求配置机械设备，确保施工顺利进行

7.2人员配备要求：根据工程需要，配备具备相应资质和经验的技术人员及施工人员

7.3人员培训及考核：分包单位对施工人员进行岗位培训，考核合格后方可上岗

第八条施工安全及环境保护

8.1施工安全责任：分包单位负责施工现场的安全管理，确保施工安全，预防安全事故发生

8.2环境保护措施：严格按照国家及地方环境保护法规执行，采取有效措施减少施工对环境的影响

8.3安全事故处理：发生安全事故时，分包单位应立即采取应急措施，并按照国家相关规定及时上报和处理

第九条保密条款

9.1保密内容：涉及双方商业秘密、技术秘密、客户信息等，未经对方同意不得泄露

9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年

9.3违约责任：如因违约导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任

第十条违约责任及争议解决

10.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.2争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

10.3争议解决机构：仲裁委员会

第十一条合同解除及终止

11.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约；双方协商一致等

11.2合同终止条件：合同约定的工期完成；工程验收合格；双方协商一致等

11.3合同解除及终止程序：合同解除或终止前，双方应书面通知对方，并按照合