铜矿建设工程采矿合同模板7篇.docx

铜矿建设工程采矿合同模板7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就铜矿建设工程的采矿事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________铜矿建设工程。

2.工程地点：_________。

3.工程规模：_________。

二、承包范围和内容

1.承包范围：本工程的采矿作业。

2.承包内容：包括采矿设计、施工、设备维护等。

三、合同工期

1.开工日期：_________年_________月_________日。

2.竣工日期：_________年_________月_________日。

3.合同工期：总工期为_________天。

四、质量标准和要求

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量检查，确保工程质量得到有效控制。

3.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督，对不符合质量标准的工程部位提出整改要求。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元整（￥_________）。

2.支付方式：银行转账。

3.付款节点：按照施工进度进行分期付款，具体节点如下：开工预付款为合同价款的_________%，即人民币_________元整（￥_________）；中期款为合同价款的_________%，即人民币_________元整（￥_________）；尾款为合同价款的_________%，即人民币_________元整（￥_________）。

4.甲方应在付款节点前及时支付相应款项，确保工程顺利进行。如甲方逾期付款，应按照中国人民银行公布的同期贷款利率向乙方支付利息。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未能按照合同约定支付款项，应自逾期之日起按照中国人民银行公布的同期贷款利率向乙方支付利息。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未能按照合同约定完成施工任务，应按照合同价款的_________%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的实际损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商解决，并尽可能减少损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。

八、其他约定事项

1.甲方应提供必要的施工条件和环境，确保乙方能够顺利进行施工。

2.乙方应妥善保管施工现场的设备和材料，确保不发生损坏或丢失情况。如有损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并完成结算后终止。

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.本合同的修改和解释权归甲乙双方所有。任何修改或解释应以书面形式进行，并加盖双方公章或合同专用章方为有效。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就铜矿建设工程采矿事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

二、合同工期

1.承包方式：_________

2.工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：甲方在合同签订后向乙方支付合同价款的_________%作为预付款，剩余款项在工程进度款中支付。具体支付时间和金额按照双方约定执行。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：执行国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良水平。

2.验收标准：按照双方约定的验收标准执行。具体验收项目包括_________等。

五、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质