2024年度智慧社区建设项目劳务分包合同管辖法院选择.docxVIP

2024年度智慧社区建设项目劳务分包合同管辖法院选择

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同标的

1.3项目概况

1.4服务内容与范围

1.5项目进度与工期

1.6质量要求与标准

1.7工程量清单

1.8付款方式与进度

1.9税收与费用

1.10争议解决

1.11管辖法院选择

1.12合同生效与终止

1.13违约责任

1.14不可抗力条款

1.15其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1甲方（发包方）名称：______

1.1.2甲方（发包方）地址：______

1.1.3甲方（发包方）联系人：______

1.1.4甲方（发包方）联系电话：______

1.2.1乙方（承包方）名称：______

1.2.2乙方（承包方）地址：______

1.2.3乙方（承包方）联系人：______

1.2.4乙方（承包方）联系电话：______

第二条合同标的

2.1合同标的为2024年度智慧社区建设项目中的劳务分包部分。

第三条项目概况

3.1项目名称：2024年度智慧社区建设项目

3.2项目地点：______

3.3项目规模：______

3.4项目总投资：______

第四条服务内容与范围

4.1乙方负责智慧社区建设项目中劳务分包的施工、安装、调试等全部工作。

4.2乙方需按照甲方提供的设计图纸和施工要求，确保工程质量和进度。

第五条项目进度与工期

5.1项目总工期：______天

5.2各分项工程的工期安排详见附件。

第六条质量要求与标准

6.1工程质量应符合国家现行相关标准和规范的要求。

6.2乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工要求，确保工程质量。

第七条工程量清单

7.1工程量清单详见附件。

7.2附件中的工程量清单为乙方施工的依据，双方应共同确认。

7.1.1分部分项工程量清单

7.1.2材料清单

7.1.3人工费清单

7.1.4施工机械费清单

7.1.5其他费用清单

第八条付款方式与进度

8.1付款方式：本合同工程款采用分期支付方式。

8.2付款进度：

8.2.1工程开工前，甲方支付合同总价的20%作为预付款；

8.2.2工程完成并经甲方验收合格后，支付合同总价的60%；

8.2.3工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同总价的15%；

8.2.4工程保修期满后，支付合同总价的5%作为保修金。

第九条税收与费用

9.1乙方应依法缴纳所有与本合同相关的税费。

9.2甲方在支付工程款时，已包含乙方应缴纳的税费。

9.3若因政策调整导致税费发生变化，双方应协商解决，调整合同条款。

第十条争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十一条管辖法院选择

11.1本合同争议的解决，双方一致同意提交至合同签订地的人民法院管辖。

第十二条合同生效与终止

12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同自行终止。

第十三条违约责任

13.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

13.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理费用。

第十四条不可抗力条款

14.1不可抗力是指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

14.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行或部分无法履行时，双方均不承担责任，但应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。

14.3不可抗力事件发生后，双方应尽快协商解决合同如何继续履行或终止的问题。

第二部分：第三方介入后的修正

15.1第三方定义

15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持、资金投入或其他协助的自然人、法人或其他组织。

15.1.2.1设计单位

15.1.2.2施工监理单位

15.1.2.3质量检测机构

15.1.2.4资金提供方

15.1.2.5技术咨询服务机构

15.1.2.6其他相关服务机构

15.2第三方介入的条件

15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。

15.2.2第三方介入的协议应与本合同内容相符，不得与本合同相冲突。

15.3第三方的责任

15.3.1第三方应根据合作协议履行其职责，并对自身提供的服务质量承担责任。

15.3.2第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

15.4第三方的权利

15.4.1第三方有权要求甲