2024新劳务分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024新劳务分包合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1分包商信息

1.2甲方信息

1.3乙方信息

第二条：合同范围及工作内容

2.1工作范围

2.2工作内容

2.3工作量及进度

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3进度付款

3.4奖金及罚款

第四条：工期及进度

4.1合同工期

4.2关键节点

4.3工期延误

第五条：质量标准及要求

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议解决

第六条：安全及环保要求

6.1安全标准

6.2安全事故处理

6.3环保要求

第七条：变更及调整

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3变更对工期的影响

第八条：违约责任

8.1甲方违约

8.2分包商违约

8.3违约责任免除

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点及机构

9.3仲裁结果的执行

第十条：解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止程序

10.3解除或终止后的权利义务处理

第十一条：一般条款

11.1合同的生效、修改和解除

11.2保密条款

11.3法律适用

11.4合同的附件

第十二条：合同的签署

12.1签署程序

12.2签署文件的份数及保管

第十三条：合同的传递和通知

13.1合同传递

13.2通知方式

第十四条：其他条款

14.1不可抗力

14.2附件说明

14.3合同未尽事宜

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1分包商信息

分包商注册地址：省市区路号。

分包商法人：X。

1.2甲方信息

甲方注册地址：省市区路号。

甲方法人：X。

1.3乙方信息

乙方注册地址：省市区路号。

乙方法人：X。

第二条：合同范围及工作内容

2.1工作范围

分包商的工作范围包括但不限于：建筑劳务作业、水电安装、装饰装修等。

2.2工作内容

分包商应按照甲方的要求，完成分包范围内的工作，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。

2.3工作量及进度

分包商应按照乙方提供的施工图纸及施工方案，编制详细的工作量清单和施工进度计划，并报乙方备案。

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同总价

3.2支付方式

甲方根据分包商完成的工程量，按照约定的价格和付款比例，向分包商支付工程款项。

3.3进度付款

甲方根据分包商提交的进度报告和乙方确认的工程进度，按照约定的比例支付进度款。

3.4奖金及罚款

分包商如按期完成工程，甲方支付约定的奖金；如工程出现质量问题、安全事故或工期延误等，甲方有权扣除相应的罚款。

第四条：工期及进度

4.1合同工期

合同工期为个月，自开工之日起算。

4.2关键节点

双方约定的关键节点为：工程开工、工程验收、工程交付等。

4.3工期延误

如分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。

第五条：质量标准及要求

5.1质量标准

分包商应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。

5.2质量控制

分包商应建立健全质量管理体系，加强过程控制，确保工程质量。

5.3质量争议解决

如发生质量争议，双方可协商解决，也可按照约定提交第三方检测机构进行检测，并根据检测结果处理。

第六条：安全及环保要求

6.1安全标准

分包商应遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。

6.2安全事故处理

如发生安全事故，分包商应立即报告甲方和乙方，并按照约定处理。

6.3环保要求

分包商应遵守国家环保法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。

第八条：违约责任

8.1甲方违约

甲方如未按约定支付工程款项，未按约定提供施工条件等，应承担违约责任，向分包商支付违约金，并赔偿分包商因此造成的损失。

8.2分包商违约

分包商如未按约定完成工程，未按约定质量标准施工，发生安全事故等，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

8.3违约责任免除

如因不可抗力等原因导致一方不能履行合同，该方不承担违约责任。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2仲裁地点及机构

如双方约定仲裁，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。

9.3仲裁结果的执行

仲裁裁决生效后，败诉方应按照裁决结果履行义务，逾期不履行的，胜诉方有权申请法院强制执行。

第十条：解除及终止

10.1合同解除条件

双方同意解除合同的，可以协商一致解除合同。

10.2合同终止