2024新能源发电项目EPC合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024新能源发电项目EPC合同

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目内容

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条合同金额

3.1合同总价

3.2付款方式

3.3付款条件

第四条项目进度

4.1项目启动

4.2设计阶段

4.3采购阶段

4.4施工阶段

4.5验收阶段

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2设备质量

5.3材料质量

第六条技术支持与服务

6.1技术支持

6.2售后服务

第七条安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3应急预案

第八条违约责任

8.1发包人违约

8.2承包人违约

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点

9.3仲裁费用

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

第十一条合同的转让

11.1合同转让条件

11.2合同转让程序

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

第十三条法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2合同效力

14.3合同的份数

14.4合同的签订日期

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：2024新能源发电项目

1.2项目地点：省市县

1.3项目规模：总装机容量万千瓦

1.4项目内容：包括但不限于项目前期研究、工程设计、设备采购、土建施工、安装调试、并网发电等全过程。

第二条合同主体

2.1发包人：新能源开发有限公司

2.2承包人：EPC工程公司

第三条合同金额

3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）

3.2付款方式：按工程进度分阶段付款

3.3付款条件：满足合同约定的阶段性工程进度和质量要求

第四条项目进度

4.1项目启动：自合同签字之日起30日内

4.2设计阶段：自项目启动之日起6个月内完成初步设计和施工图设计

4.3采购阶段：自设计阶段完成之日起12个月内完成设备采购

4.4施工阶段：自设备到达施工现场之日起24个月内完成土建和安装调试

4.5验收阶段：自施工阶段完成之日起6个月内完成验收并交付使用

第五条质量标准

5.1工程质量：满足国家电力行业标准和规范要求，并达到优良等级

5.2设备质量：设备制造厂家应提供ISO9001质量体系认证，设备运行效率和稳定性应满足技术规格书要求

5.3材料质量：所有建筑材料应符合国家相关标准和规定，并提供相应的质量检测报告

第六条技术支持与服务

6.1

技术支持：承包人应提供完整的技术文件，并对发包人人员进行技术培训

6.2售后服务：承包人应负责设备的运行维护和售后服务，确保设备正常运行

第八条违约责任

8.1发包人违约

8.1.1发包人未能按合同约定支付价款，应按逾期支付金额的日千分之二的比率支付违约金。

8.1.2发包人未能按合同约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法按期完成工程，发包人应承担相应违约责任。

8.2承包人违约

8.2.1承包人未能按合同约定完成工程，应按逾期完成工程部分的价款的日千分之二的比率支付违约金。

8.2.2承包人未能按合同约定保证工程质量，导致工程不合格，承包人应承担重新施工或修复的费用，并支付合同金额一定比例的违约金。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：双方同意通过协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁地点：市

9.3仲裁费用：包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、证人费、差旅费等，由败诉方承担。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

10.1.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。

10.1.2合同变更不得影响合同的履行期限、质量标准、价款等实质性内容。

10.2合同解除

10.2.1合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。

10.2.2合同解除后，承包人应按照合同约定完成工程剩余部分，并承担因解除合同导致的一切损失。

第十一条合同的转让

11.1合同转让条件

11.1.1合同转让应取得对方的书面同意。

11.1.2合同转让不得改变合同的实质性内容。

11.2合同转让程序

11.2.1转让方应向对方提供转让合同的详细信息。

11.2.2双方应对