住宅建设工程项目勘察设计合同7篇.docx

住宅建设工程项目勘察设计合同7篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

乙方（承包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方承担住宅建设工程的勘察设计任务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.工程内容：包括但不仅限于住宅建设工程的勘察和设计工作

二、服务范围

1.乙方需按照甲方要求，提供详细的工程勘察服务，包括但不限于地质勘察、地形测量等，确保勘察数据的准确性和完整性。

2.乙方需根据勘察数据进行详细的设计工作，包括但不限于建筑设计、结构设计等，确保设计方案的合理性和可行性。

3.乙方需协助甲方进行施工图纸的审核和优化，确保施工顺利进行。

4.乙方需提供施工过程中的技术支持和指导，确保工程质量符合设计要求。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快开始工作，确保按时完成勘察和设计任务。

2.合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。如遇特殊情况，双方可协商调整工期。

四、费用及支付方式

1.甲方需向乙方支付勘察设计费用，具体金额根据工程规模和复杂程度确定。费用支付方式一般为银行转账或其他双方协商的支付方式。

2.甲方应在合同签订后支付部分预付款，具体金额根据双方协商确定。剩余款项应在工程竣工验收后支付。

3.乙方需提供相应的发票和收据作为费用结算的依据。

五、质量保证

1.乙方应确保提供的勘察和设计服务符合相关标准和规范，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对乙方的服务质量进行监督，如发现问题可及时提出并要求乙方进行整改。

3.如因乙方的服务质量问题导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

六、保密条款

1.双方应对本合同的内容和实施过程中的相关信息保密，不得向第三方泄露。

2.乙方应对甲方提供的所有资料和信息保密，未经甲方同意不得向第三方提供或泄露。

3.双方应妥善保管与本合同相关的文件和资料，确保合同的顺利实施。

七、违约责任

1.如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.如因违约方的原因导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。如有特殊情况，双方可协商确定费用分担方式。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起至工程竣工验收并完成结算之日止为合同有效期。合同期满后自动终止。在合同终止时，双方应完成未完成的工作并结算相关费用。如有其他未尽事宜或需要继续合作的项目，双方可另行协商并签订补充协议或新合同。

篇2

合同编号：XXXXXX

甲方（发包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

乙方（承包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担住宅建设工程项目的勘察设计任务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.工程内容：XXXXXX

二、勘察设计范围

1.甲方委托乙方承担本次住宅建设工程项目的勘察设计工作。具体范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目勘察：包括地质勘察、地形测量等；

（2）项目设计：包括总体规划设计、建筑设计、结构设计、设备设计、智能化设计、景观设计等；

（3）技术服务：包括设计交底、施工配合等。

2.乙方应根据甲方提出的要求，按照有关法规和规范进行勘察设计，并按期提交符合要求的成果。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织人