建设工程施工合同示范文本(版)7篇.docxVIP

建设工程施工合同示范文本(版)7篇

篇1

第一章合同协议

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确发包人与承包人在工程施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条施工准备

1.承包人应在合同签订后，及时编制并提交《施工方案》和《施工组织设计》，以便发包人审核。

2.承包人应确保施工现场的“三通一平”（即水通、电通、路通和场地平整）。

3.承包人应在施工前，办理好相关施工手续，确保施工顺利进行。

第三条工程期限

1.工程开工日期：_________年_________月_________日

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.合同工期：_________天

第四条工程质量与验收

1.工程质量必须达到国家或行业的质量评价标准。

2.承包人应确保工程质量，如因承包人原因造成工程质量不合格的，发包人有权要求承包人返工或返修，直至工程质量达到要求。

3.工程竣工后，承包人应提交相关验收资料，发包人应及时组织验收。

第五条工程价款与支付

1.工程总价款：_________元（大写：_________元整）

2.工程款支付方式：银行转账。

3.工程款支付节点：预付款、中期款和尾款。具体支付时间和金额，根据施工进度和合同约定执行。

第六条违约责任

1.承包人如未能按时完成工程，应支付逾期违约金，违约金比例为每日合同总金额的千分之一。

2.承包人如未能确保工程质量，应支付质量违约金，违约金比例为合同总金额的百分之五。

3.发包人如未能按时支付工程款，应支付逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

第七条争议解决

1.合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.合同执行过程中如发生不可抗力事件（如自然灾害、政府政策调整等），导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应制定详细施工方案，并报甲方备案。甲方有权对施工方案提出修改意见。

3.乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工安全和环保。

三、工期及进度

1.工程开工日期：_________年_________月_________日

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日

3.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。如有特殊情况，乙方应及时向甲方汇报，并共同协商解决。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范。施工完成后，应进行质量自检，并向甲方提交质量验收申请。

2.甲方在收到乙方的质量验收申请后，应及时组织人员进行质量验收。如验收过程中发现问题，甲方应提出整改意见，乙方应按要求进行整改。

3.工程质量验收合格后，双方应签订质量验收报告，并确认工程交付使用。

五、合同价款及支付方式

1.工程总价款：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.甲方应在签订合同后向乙方支付合同价款的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项应在工程竣工验收合格后一次性支付。

4.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方提供正式的发票。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，并向乙方支