道路施工合同范本20258篇.docx

道路施工合同范本20258篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#一、合同背景

甲方因道路施工需要，委托乙方进行道路施工工程。乙方具备相关的施工资质和经验，同意接受甲方的委托，按照甲方的要求进行道路施工。

#二、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括道路挖掘、铺设管道、路面铺设等施工内容

4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

#三、合同价格及支付方式

1.合同价格：甲方需支付乙方施工费用总计_________元。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同款的50%，剩余50%在验收合格后支付。

#四、施工期限

1.开始施工日期：_________年_________月_________日

2.完成施工日期：_________年_________月_________日

3.如因不可抗力因素导致施工延期，乙方需及时告知甲方，并协商解决方案。

#五、质量保证

1.乙方需确保施工质量符合相关标准，达到甲方要求。

2.乙方需做好施工过程中的安全防护措施，确保施工人员和设备的安全。

3.乙方需做好施工前的准备工作，确保施工顺利进行。

4.乙方需配合甲方的质量检查，及时整改存在的问题。

#六、验收及保修

1.验收：施工完成后，甲方需组织相关人员进行验收，验收标准为甲方提供的施工图纸和技术规范。验收合格后，甲方方可使用道路。验收不合格时，乙方需按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。

2.保修：乙方需对施工成果进行保修，保修期为一年。在保修期内，如因施工质量问题导致道路损坏或功能失效，乙方需负责维修或更换，并承担相关费用。保修期结束后，如甲方有维修需求，乙方需提供有偿维修服务。

#七、违约责任

1.甲方如未按时支付施工费用或未提供必要支持，需承担相应的违约责任。乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

2.乙方在施工过程中如发生安全事故或质量问题，需及时告知甲方，并承担相应的责任和费用。甲方如未按时进行验收或未按照合同约定支付款项，需承担相应的违约责任。

3.双方应共同遵守合同约定和法律法规规定，如一方违约导致另一方损失，违约方应赔偿因此造成的损失。同时双方应积极配合解决施工中出现的问题和困难，确保施工顺利进行。

#八、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务。在争议解决期间双方应继续履行合同中不涉及争议的其他条款。若争议涉及第三方权益，则应当通过合法途径解决并确保不影响双方的正常经营和信誉。同时双方应积极配合法院的调查取证工作以便尽快解决争议恢复正常的合作关系。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程顺利进行，明确双方权利和义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下道路施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：__________道路施工工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：道路施工、铺设、绿化及其他附属设施。

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方完成阶段性工程并通过验收后，甲方支付相应款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2.验收标准：按照国家标准及相关行业标准进行验收。

3.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应责任。

五、工程变更及调整

1.若工程实施过程中发生变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。

2.若因变更导致工程延期或造价增加，双方应友好协商解决。

六、甲方责任与义务