2025安装工程内部承包合同——数据中心基础设施.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025安装工程内部承包合同——数据中心基础设施

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程工期

3.1工期计划

3.2逾期交付责任

4.工程质量标准

4.1质量标准要求

4.2质量检验方法

4.3质量保修期

5.工程合同价款

5.1合同总价

5.2计价方式

5.3付款方式

5.4付款进度

6.交工验收

6.1交工验收条件

6.2交工验收程序

6.3交工验收不合格处理

7.违约责任

7.1承包方违约责任

7.2业主方违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

10.合同附件

10.1设计文件

10.2施工图纸

10.3技术规范

11.合同变更

11.1变更条件

11.2变更程序

11.3变更费用

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

13.合同解除后的处理

13.1资产移交

13.2工程结算

13.3违约责任

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称：安装工程有限公司

1.1.2承包方地址：省市区路号

1.1.3承包方法定代表人：

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：数据中心有限公司

1.2.2业主方地址：省市区路号

1.2.3业主方法定代表人：

2.工程概况

2.1工程名称：数据中心基础设施安装工程

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程规模：建筑面积10000平方米，包括数据中心服务器、存储、网络设备等基础设施的安装和调试

2.4工程内容：包括但不限于服务器机柜安装、网络设备布线、电源系统安装、冷却系统安装、监控系统安装等

3.工程工期

3.1工期计划：合同签订后30天内开始施工，工期为6个月

3.2逾期交付责任：如因承包方原因导致工程逾期交付，每逾期一天，承包方应向业主方支付相当于合同总价1‰的违约金

4.工程质量标准

4.1质量标准要求：按照国家标准《数据中心基础设施工程施工及验收规范》（GB504622008）执行

4.2质量检验方法：由业主方委托具有相应资质的第三方检测机构进行检验

4.3质量保修期：自工程验收合格之日起计算，设备保修期为1年，设施保修期为2年

5.工程合同价款

5.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）

5.2计价方式：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB505002013）执行，以工程量清单计价

5.3付款方式：分三次支付，合同签订后支付合同总额的30%，工程进度达到60%支付合同总额的50%，工程竣工验收合格后支付合同总额的20%

5.4付款进度：具体付款时间及金额由双方另行协商确定

6.交工验收

6.1交工验收条件：工程按合同约定全部完成，经检验合格，达到合同约定的质量标准

6.2交工验收程序：由业主方组织验收，承包方配合验收

6.3交工验收不合格处理：如验收不合格，承包方应在接到通知后7日内进行整改，直至合格为止

7.违约责任

7.1承包方违约责任：

7.1.1如因承包方原因导致工程逾期交付，每逾期一天，承包方应向业主方支付相当于合同总价1‰的违约金

7.1.2如因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应无偿返工，直至合格为止，并承担由此产生的费用

7.1.3如因承包方原因导致工程发生安全事故，承包方应承担全部责任

7.2业主方违约责任：

7.2.1如因业主方原因导致工程延期开工，每延期一天，业主方应向承包方支付相当于合同总价1‰的违约金

7.2.2如因业主方原因导致工程停工，业主方应赔偿承包方因此造成的损失

7.2.3如因业主方原因导致工程验收不合格，业主方应承担由此产生的费用

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构：无

8.3争议解决程序：在争议发生后的30日内，双方应指定代表进行协商；如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生