二零二五年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同双方基本信息

1.2合同标的

1.3合同工期

1.4合同价款

2.工期延误赔偿原则

2.1工期延误的定义

2.2工期延误的认定

2.3工期延误的赔偿计算方法

2.4工期延误的赔偿范围

3.工期延误赔偿的具体条款

3.1工期延误赔偿的起止时间

3.2工期延误赔偿的支付方式

3.3工期延误赔偿的支付期限

3.4工期延误赔偿的争议解决

4.工期延误赔偿的申请与审批

4.1工期延误赔偿的申请程序

4.2工期延误赔偿的审批程序

4.3工期延误赔偿的申请材料

5.工期延误赔偿的支付

5.1工期延误赔偿的支付方式

5.2工期延误赔偿的支付期限

5.3工期延误赔偿的支付凭证

6.工期延误赔偿的争议解决

6.1争议解决的方式

6.2争议解决的期限

6.3争议解决的费用

7.合同的解除与终止

7.1合同解除的情形

7.2合同终止的情形

7.3合同解除或终止的程序

8.合同的变更与补充

8.1合同变更的情形

8.2合同补充的情形

8.3合同变更或补充的程序

9.合同的生效与终止

9.1合同生效的条件

9.2合同终止的条件

9.3合同生效或终止的日期

10.合同的履行与监督

10.1合同履行的原则

10.2合同履行的监督

10.3合同履行的责任

11.合同的保密与知识产权

11.1合同保密的原则

11.2合同保密的内容

11.3知识产权的归属

12.合同的违约责任

12.1违约责任的定义

12.2违约责任的承担

12.3违约责任的赔偿

13.合同的争议解决

13.1争议解决的方式

13.2争议解决的期限

13.3争议解决的费用

14.合同的其他约定

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方法定代表人：

1.1.2甲方法定代表人联系电话1.1.3甲方住所：省市区路号

1.1.4乙方法定代表人：

1.1.5乙方法定代表人联系电话1.1.6乙方住所：省市区路号

1.2合同标的

1.2.1本合同标的为市道路标线施工项目，包括但不限于道路标线划设、道路标线维护等。

1.2.2项目地点：市道路

1.3合同工期

1.3.1合同工期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

1.3.2合同工期总日历天数为365天。

1.4合同价款

1.4.1合同价款为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。

1.4.2合同价款包含道路标线施工、材料、人工、机械等费用。

2.工期延误赔偿原则

2.1工期延误的定义

2.1.1工期延误是指乙方未能在合同约定的工期内完成合同标的的施工。

2.2工期延误的认定

a)乙方施工计划不当；

b)乙方施工质量不符合合同约定；

c)乙方施工过程中发生不可抗力；

d)甲方提供材料、设备或场地延误；

e)其他经双方协商一致认定的原因。

2.3工期延误的赔偿计算方法

2.3.1乙方每延误一日，应向甲方支付合同价款的千分之五作为赔偿。

2.4工期延误的赔偿范围

2.4.1乙方应向甲方支付工期延误的赔偿，包括但不限于：

a)乙方施工过程中的直接经济损失；

b)甲方因此遭受的间接经济损失；

c)乙方施工过程中的其他合理费用。

3.工期延误赔偿的具体条款

3.1工期延误赔偿的起止时间

3.1.1工期延误赔偿的起算时间为合同工期开始之日，截止时间为实际完成施工之日。

3.2工期延误赔偿的支付方式

3.2.1乙方应在工期延误赔偿确认后的十个工作日内，向甲方支付相应的赔偿金。

3.3工期延误赔偿的支付期限

3.3.1乙方应在工期延误赔偿确认后的十个工作日内支付赔偿金。

3.4工期延误赔偿的争议解决

3.4.1双方应友好协商解决工期延误赔偿的争议。

3.4.2若协商不成，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。

4.工期延误赔偿的申请与审批

4.1工期延误赔偿的申请程序

4.1.1乙方应在工期延误发生后五个工作日内向甲方提交工期延误赔偿申请。

a)工期延误赔偿申请报告；

b)工期延误原因说明；

c)有关证据材料。

4.2工期延误赔偿的审批程序

4.2.1甲方