工程建造承包合同5篇.docx

工程建造承包合同5篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1.甲方有对乙方的施工资质进行审查的权利。

2.甲方有权对乙方在工程施工过程中的违法行为进行制止和纠正。

3.甲方应当为乙方提供必要的施工条件，包括设计文件、场地、设备、材料等的准备和供应。

4.甲方应当为乙方提供必要的支持和帮助，包括技术、经济、法律等方面的咨询和服务。

5.甲方应当按时向乙方支付工程款项。

二、乙方的权利和义务

1.乙方有获得甲方支付的工程款项的权利。

2.乙方有权对甲方提供的施工条件、设备、材料等进行检查和验收，确保其符合施工要求。

3.乙方应当为甲方的工程项目提供优质的服务，确保施工质量和进度。

4.乙方应当严格遵守甲方的施工要求和规定，确保施工过程中的安全、环保和卫生等方面符合要求。

5.乙方应当积极配合甲方的监督和检查，及时提供相关资料和信息。

第三条工程价款及支付方式

1.工程价款：[具体金额]元。本价款为固定价款，不因市场变化而调整。支付方式：[支付方式]

2.支付方式：[具体支付方式]本方式中包括但不限于银行转账、支票支付、现金交付等支付方式。具体支付时间根据施工进度和验收情况确定。

第四条违约责任及争议解决方式

一、违约责任

1.甲方如有违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于未按时支付工程款项、未提供必要施工条件等。乙方有权要求甲方承担相应的经济损失和合理费用。

2.乙方如有违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于施工质量不符合要求、施工进度延误等。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失和合理费用。

二、争议解决方式

1.因履行合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

2.双方同意在争议解决过程中保持必要的沟通和合作，以便尽快解决争议并恢复施工的正常进行。双方应积极配合法院的审理工作，及时提供相关资料和信息。如因争议解决需要暂停施工，双方应协商确定暂停施工的具体事宜，并确保暂停施工期间的安全和稳定。

3.争议解决期间，乙方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款，确保施工质量和进度。同时，乙方也应尊重甲方的意见和要求，在甲方的指导下进行必要的调整和修改。

4.最终判决结果出来后，双方应严格遵守判决结果，履行相应的义务和责任。如一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用和责任由不履行判决结果的一方承担。

第五条合同生效与终止

一、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保各自已充分了解和理解合同内容，并确认合同条款符合双方的实际需求和意愿。如有任何疑问或异议，双方应及时沟通协商解决。

2.合同生效后，双方应严格遵守合同约定，认真履行各自的权利和义务。如一方违反合同约定或未能按时履行义务，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。同时，双方也应积极沟通合作，共同解决施工过程中出现的问题和困难。

3.在合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，双方应协商一致并签订书面协议进行确认。任何口头协议或承诺均视为无效协议。

4.合同生效后的具体履行情况将作为双方信用记录和业绩考核的重要依据之一。双方应积极配合并接受相关部门的监督和检查。对于表现优秀的单位和个人将给予表彰和奖励；对于表现不佳的单位和个人将给予批评和处罚措施。

5.合同生效后的所有相关文件和资料均作为本合同的附件和补充部分保存于甲方办公室或指定地点；同时甲方有权对乙方提供的资料进行保密处理并保护乙方的合法权益不受侵犯；乙方应尊重甲方的知识产权和保密要求并承担相应的保密责任和义务。

6.合同生效后的具体工作要求和流程由甲乙双方协商确定后形成工作联系单或会议纪要等形式进行确认和执行；如遇特殊情况需调整工作流程或增加新任务时也应及时沟通协商并签订书面协议进行确认和执行；否则视为违约