市政排水工程施工合同协议书范本7篇.docx

市政排水工程施工合同协议书范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本协议书。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：排水管道施工及配套设施建设

4.工程造价：人民币[工程造价]元

5.工程期限：自合同签订之日起[工程期限]天内完成

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料，并支付材料费用。

2.乙方需确保所购买的材料符合设计要求和国家标准，如因材料质量问题导致的工程质量问题，乙方需承担全部责任。

三、付款及结算方式

1.甲方在本合同签订后[预付款比例]天内向乙方支付工程预付款，金额为人民币[预付款金额]元。预付款从应付工程款中扣除。

2.乙方每月向甲方提交实际完成的工程量报表，甲方在收到报表后[审核期限]天内审核完毕并支付相应款项。

3.工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告后[审核期限]天内审核完毕并支付结算款项。

4.结算时，甲方有权根据实际完成的工程量对合同价款进行调整。如因工程量增加导致合同价款增加，需经甲方书面同意。

四、工期及进度要求

1.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务。如因乙方原因导致的工期延误，乙方需承担全部责任。

2.甲方有权对施工进度进行检查和监督。乙方需积极配合甲方的检查和监督，并按照甲方的要求调整施工进度。

3.乙方需确保施工过程中的安全、环保和文明施工，如因乙方原因导致的安全事故、环境污染或违反文明施工规定，乙方需承担全部责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方需确保施工质量符合设计要求和国家标准，如因施工质量问题导致的工程质量问题，乙方需承担全部责任。

2.甲方有权对施工质量进行监督。乙方需积极配合甲方的质量监督，并按照甲方的要求改进施工质量。

3.工程竣工验收时，甲方将按照设计要求和国家标准进行验收。如验收不合格，乙方需承担全部责任，并负责返修至验收合格。

六、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因导致的合同无法按时履行，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.如因乙方原因导致的合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.如因不可抗力因素导致的合同无法按时履行，双方均不承担违约责任，但应友好协商解决相关问题。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为[管辖法院]。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分，确保工程的顺利进行。如因争议导致工程无法继续进行，双方应友好协商解决方案。

八、合同生效条件及变更约定

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或补充，双方应友好协商并签订书面协议。协议生效条件及管辖法院与本合同约定相同。变更或补充后的协议具有同等法律效力。

3.本合同自生效之日起对双方具有法律约束力。如有违反合同约定的情况出现，违约方应承担相应的法律责任。非违约方有权要求违约方赔偿因此造成的实际损失。

九、其他约定事项

1.在合同履行过程中，双方应保持良好的沟通机制，及时协商解决合同履行过程中出现的问题和困难。确保合同的顺利实施。

2.乙方需确保施工场地的环境卫生和安全保障工作，如因乙方原因导致的环境卫生和安全保障问题，乙方需承担全部责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本排水工程施工合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.设计单位：_________

5.施工单位：_________

6.工程